Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-2796/2021

г. Благовещенск

17 мая 2021 года

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 17.05.2021. Резолютивная часть решения объявлена 12.05.2021.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи В.В. Китаева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального унитарного предприятия Благовещенского района «Жилкомэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к администрации Волковского сельсовета Благовещенского района Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 153 913,47 руб.,

при участии в заседании:

от истца: не явился, извещен з/п № 46201;

от ответчика: не явился, з/п № 46203, вернулось в суд с отметкой «истек срок хранения».

установил:

В арбитражный суд Амурской области обратилось муниципальное унитарное предприятие Благовещенского района «Жилкомэнерго» с исковым заявлением к администрации Волковского сельсовета Благовещенского района Амурской области о взыскании задолженности по договору подряда « 21/1/12-2020 от 14.12.2020 в размере 151 843 руб., пени за период с 01.01.2021 по 04.03.2021 в размере 956, 61 руб., проценты по ст.317.1 ГК РФ за период 01.01.2021 по 04.03.2021 в размере 1 113, 86 руб., всего в сумме – 153 913, 47 руб.

Требования обоснованы ненадлежащим исполнением обязательства по оплате за выполненные работы и начислением договорной неустойки и процентов.

В предварительное судебное заседание стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения судебного заседания, явку представителей не обеспечили, ответчик запрошенных документов и пояснений не представил.

Истец просил рассмотреть дело без его участия, выразил согласие на переход из предварительного судебного заседания непосредственно в судебное разбирательство.

В соответствии со ст.137 ч.4 АПК РФ, суд перешел к рассмотрению дела из предварительного судебного заседания непосредственно в судебное разбирательство.

Дело рассматривалось без участия сторон по представленным доказательствам в соответствии со стю.156 АПК РФ.

Исследовав и оценив представленные доказательства по делу, суд находит исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению, при этом суд исходит из следующего.

Как установлено судом, между муниципальным унитарным предприятием Благовещенского района «Жилкоэнерго» (далее – ответчик) и администрацией Волковского сельсовета (далее – истец) 14 декабря 2020 был заключен договор подряда № 21/1/12-2020 на выполнение работ по прочистке канализации, цена договора 151 843 рубля.

Работы истцом были выполнены в полном объеме, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3., подписанных сторонами.

02.02.2021 ответчику была направлена претензия о погашении задолженности, однако задолженность так и не погашена, обязательства не исполнены в полном объеме.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч.1 ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

При указанных обстоятельствах и приведенных нормах закона, суд полагает необходимым взыскать с администрации Волковского сельсовета Благовещенского района Амурской области в пользу муниципального унитарного предприятия Благовещенского района «Жилкомэнерго» задолженность по договору подряда « 21/1/12-2020 от 14.12.2020 в размере 151 843 руб.

В соответствии с ч. 1 ст.329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ч.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Обязанность ответчика по оплате за выполненные работы установлена договором (пункт 4.2.2.), согласно которому, ответчик обязан своевременно производить оплату Предприятию.

В соответствии с условиями договора (пункт 2.5.) расчеты осуществляются в течении 10 рабочих дней с момента предъявления заказчику для оплаты счета-фактуры, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3.

Согласно условиям договора - пункт 8.1. за необоснованную задержку оплаты Заказчик выплачивает Подрядчику пени исходя из ключевой ставки от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Дата предъявления платежного документа (счет № 120) - 17 декабря 2020, срок оплаты - 31 декабря 2020, начало просрочки - 01 января 2021.

Истцом рассчитана сумма пени за период с 01 января 2021 по 04 марта 2021 в размере 956,61 рублей, исходя ставки 0,01% .

Поскольку истцом в расчете неустойки  применена ставка 0,01% , то есть меньше договорной, судом принимается данный расчет, расчет судом проверен, признан правильным.

При указанных обстоятельствах и приведенных нормах закона, суд полагает необходимым взыскать с администрации Волковского сельсовета Благовещенского района Амурской области в пользу муниципального унитарного предприятия Благовещенского района «Жилкомэнерго» пени за период с 01.01.2021 по 04.03.2021 в размере 956, 61 руб.

В соответствии с п. 8.4. договора, в случае нарушения либо ненадлежащего исполнение Заказчиком обязательств по оплате настоящего договора, Подрядчик имеет право на получение с должника законных процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (ст. 317.1 ГК РФ).

В соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, в случаях, когда законом или договором предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер процентов определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России (законные проценты), если иной размер процентов не установлен законом или договором.

По расчету истца проценты по ст.317.1 ГК РФ за период 01.01.2021 по 04.03.2021 в составили 1 113, 86 руб., расчет судом проверен, признан правильным.

При указанных обстоятельствах и приведенных нормах закона, суд полагает необходимым взыскать с администрации Волковского сельсовета Благовещенского района Амурской области в пользу муниципального унитарного предприятия Благовещенского района «Жилкомэнерго» проценты по ст.317.1 ГК РФ за период 01.01.2021 по 04.03.2021 в размере 1 113, 86 руб.

В соответствии с п.13 Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», в случае если ответчик освобожден от уплаты государственной пошлины, а истцу, в пользу которого принят судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, была предоставлена отсрочка ее уплаты и государственная пошлина истцом не уплачена, государственная пошлина не взыскивается с ответчика, поскольку отсутствуют основания для ее взыскания в федеральный бюджет.

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

взыскать с администрации Волковского сельсовета Благовещенского района Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального унитарного предприятия Благовещенского района «Жилкомэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по договору подряда « 21/1/12-2020 от 14.12.2020 в размере 151 843 руб., пени за период с 01.01.2021 по 04.03.2021 в размере 956, 61 руб., проценты по ст.317.1 ГК РФ за период 01.01.2021 по 04.03.2021 в размере 1 113, 86 руб., всего в сумме – 153 913, 47 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

 

Судья                                                                                     В.В. Китаев