1000100133_1400870  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А03-8096/2021

г. Барнаул

15 февраля 2022 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании исковое заявление акционерного общества специализированного застройщика  «Барнаулкапстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 656031, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью  «СК СТРОЙПАНОРАМА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 656922, 

<

...>) о взыскании 290935 руб. 29 коп.  неустойки за период с 02.12.2020 по 15.03.2021 за нарушение сроков выполнения работ по  договору подряда № 109/20-9 от 30.09.2020, при участии в судебном заседании: от истца –  ФИО2 по доверенности от 20.07.2021, от ответчика – ФИО3 по  доверенности от 24.09.2021.  

Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Стройпанорама»  (ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества специализированного  застройщика «Барнаулкапстрой» (ОГРН 

<

***>) 145467 руб. 65 коп. неустойки.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Стройпанорама»  (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 4409 руб. государственной  пошлины.  

Взыскать с акционерного общества специализированного застройщика  «Барнаулкапстрой» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 4409 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.  

Судья М.А. Кулик 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.01.2022 3:24:13

 Кому выдана Кулик Максим Алексеевич