Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-39711/2025

23 декабря 2025 г.

г. Челябинск

Судья Арбитражного суда Челябинской области Калинина Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лыжиной Т.М., рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по иску общества с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд-Сибирь», ОГРН 

<

***>, г. Омск, к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Новая земля», ОГРН 

<

***>, рп. Усть-Абакан Республики Хакасия, о взыскании 8 648 364 руб. 44 коп.

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Принять отказ истца – общества с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд-Сибирь» от иска в части взыскания задолженности по договору поставки № ОМ/АБК/25-7 от 28.05.2025 в размере 250 000 руб.

Производство по делу в указанной части прекратить. В остальной части исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Новая земля» в пользу общества с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд-Сибирь» задолженность в размере 7 066 526 руб. 86 коп., неустойку за период с 02.08.2025 по 13.11.2025 в размере 1 581 837 руб. 58 коп., продолжив начисление неустойки с 02.12.2025 по день фактической оплаты долга 7 066 526 руб. 86 коп., исходя из ставки 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 282 735 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Новая земля» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 216 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия решения на бумажном носителе может быть направлена им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена им под расписку.

Судья Т.В. Калинина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru