АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432068  Тел. (8422) 33-46-08 Факс (8422) 32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru www.ulyanovsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г. Ульяновск Дело № А72-8255/2023  24.08.2023  

Резолютивная часть решения объявлена 17.08.2023 В полном объеме решение изготовлено 24.08.2023 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи И.С.Абдуловой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «АСК»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Московская обл., г. Наро-Фоминск  

к Фонду модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской  

области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Ульяновск 

о взыскании 958 573 руб. 20 коп., 

при участии в заседании: от истца – не явились, извещены; от ответчика – не явились, извещены; 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «АСК» обратилось в Арбитражный  суд Ульяновской области с исковым заявлением к Фонду модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области о взыскании 958 573 руб. 20 коп. –  основной долг по договору № РТС273А200164 (Д) от 26.08.2020, 22 171 руб. 00 коп. –  расходы по госпошлине.  

Определением от 05.07.2023 исковое заявление судом принято к производству.  

Представители сторон в судебное заседание не явились. О времени и месте  рассмотрения дела извещены надлежащим образом.  

При данных обстоятельствах, дело в судебном заседании рассматривается в  отсутствие указанных лиц в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации по имеющимся в деле материалам.  

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства,  суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.  

При этом суд исходит из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, между Фондом модернизации  жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области (Заказчик) и Обществом с  ограниченной ответственностью «АСК» (Подрядчик) заключен договор на оказание  услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирного (-ых) дома (-ов) № РТС273Л200164(Д) от 26.08.2023, по условиям  которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства оказать  услуги и (или) выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (далее - Объект), в соответствии с условиями договора,  

техническими строительными нормами, правилами, государственными стандартами  (пункт 1.1. договора).  

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в пункте 1.4 договора, а  именно с момента заключения договора по 25 декабря 2020 года. Календарные сроки  выполнения работ, по каждому Объекту, определяются а соответствии с Графиком  выполнения работ (Приложение № 1 к Договору), который заполняется Подрядчиком,  согласовывается Заказчиком и подписывается Сторонами.  

Согласно п.2.1 договора, цена договора составляет 4 537 953 (четыре миллиона  пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят три рубля) 60 копеек, в том числе  НДС.  

Окончательная стоимость работ по объекту определяется на основании Актов о  приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее - Акт КС-2) и Справок о  стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (далее - Справка КС-3),  исходя из фактически выполненных объемов и видов работ в соответствии с  утвержденной проектной документацией (пункт 2.4 договора).  

Пунктом 2.7 договора определено, что оплата выполненных работ по объекту  производится из средств собственников помещений в многоквартирных домах,  которые формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального  оператора - Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской  области, на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных в  десятидневный срок со стороны Заказчика, следующих документов: Актов КС-2;  Справок КС-3; Акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным  ремонтом многоквартирного дома; Счета; Счета-фактуры.  

На основании п.2.8 договора, оплата выполненных работ по договору  производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления  денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в  настоящем Договоре, не позднее «01» сентября 2021 года.  

В силу ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда  подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию  заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а  заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Договор строительного подряда заключается на строительство или  реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или  иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных  неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре  строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту  зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.  

Из пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует,  что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере,  предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или  договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в  законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711  Кодекса.  

В соответствии со ст. 711, 720 ГК РФ основанием для возникновения  обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата  работ заказчику.  

В пункте 4 статьи 753 Кодекса предусмотрено, что сдача результата работ  подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими  

сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об  этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки  результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если  мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.  

Во исполнение условий договора истец выполнил для ответчика работы, что  подтверждается подписанным сторонами Актом о приемке выполненных работ (по  форме КС-2) № АКТ-39 от 27.08.2021, Справкой о стоимости выполненных работ и  затрат (по форме КС-3) от 27.08.2021 на сумму 958 573 руб. 20 коп. (л.д. 38-48).  

Ответчик обязательство по оплате выполненных истцом работ в полном объеме  не исполнил, в связи с чем, истец просит взыскать с ответчика задолженность в  размере 958 573 руб. 20 коп. в судебном порядке.  

В силу статей 307, 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями законодательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства  не допускается.  

Ответчик наличие задолженности не оспорил, доказательств оплаты не  представил.  

Согласно ст.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий.  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые  оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в  обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой  стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами  не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения  относительно существа заявленных требований.  

При таких обстоятельствах, исковые требования о взыскании основного долга  подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного  процессуального кодекса РФ следует возложить на ответчика.  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177, 180-182 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «АСК» 958 573 руб. 20 коп. – основной  долг, 22 171 руб. 00 коп. – расходы по госпошлине.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в порядке и сроки, установленные ст. ст. 257-259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья И.С.Абдулова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Код доступа к оригиналам судебнДыатха  2а3к.0т8о.в20, 2п2о 3д:2п3и:0с0анных электронной подписью судьи 

Кому выдана Абдулова Ирина Сергеевна