1009_282986  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

дело № А84-4793/2021

14 июня 2022 года

город Севастополь

 

Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

Первоначальный иск Государственного казенного учреждения города Севастополя  «Единая дирекция капитального строительства» удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм» в пользу  Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства» неустойку в размере 100 000 рублей.  

В остальной части первоначальный иск оставить без удовлетворения.  

Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм»  удовлетворить частично.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Алгоритм» неустойку в размере 144 283,91 рубля, а также расходы на  оплату госпошлины в размере 31 420 рублей.  

В остальной части встречный иск оставить без удовлетворения. 

В результате произведенного зачета требований, взыскать с Государственного  казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального  строительства» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм»  неустойку в размере 44 283,91 рубля, а также расходы на оплату госпошлины в размере  31 420 рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм» в доход  федерального бюджета 9 201 рубль госпошлины за рассмотрение первоначального иска.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» в доход федерального бюджета 28 479 рублей  госпошлины за рассмотрение первоначального иска.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья А.С. Погребняк 

Код доступа к материалам дела: