Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-118951/23-19-921

г. Москва

05 октября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 05 октября 2023 года

 

Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В.,

при ведении протокола помощником судьи Мясниковым М.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН: 

<

***>)

к ответчику ИП ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 2 700 335 руб. 40 коп., составляющих в том числе 2.569.345 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 64.477 руб. 25 коп. неустойки, 66.513 руб. 15 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 20.12.2022 г. по 24.05.2023 г. с последующим начислением до даты фактического исполнения обязательства

при участии:

от истца: ФИО2, доверенность от 11.01.2023 г., паспорт, диплом;

от ответчика: ФИО1, паспорт. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" (далее –истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ИП ФИО1 (далее- ответчик) о взыскании 2 700 335 руб. 40 коп., составляющих в том числе 2.569.345 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 64.477 руб. 25 коп. неустойки, 66.513 руб. 15 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 20.12.2022 г. по 24.05.2023 г. с последующим начислением до даты фактического исполнения обязательства.

Представитель истца исковые требования поддержал.

Ответчик отзыв в материалы дела не представил, в судебное заседание явился, требования документально не оспорил, возражал устно в ходе судебного заседания. 

Суд, исследовав письменные доказательства по делу, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований на основании следующего.

Судом установлено, что между истцом и ответчиком заключены Договоры субподряда (далее - Договора):

1.        № ГП-23-ДЕН от 12.10.2022 на выполнение работ по переоборудованию помещений под установку медицинского оборудования в ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ», по адресу: 

<

...> (ДЕН) на сумму 645 000,00 руб. НДС не облагается, срок выполнения работ по договору до 30.11.2022.

2.        № ГП-23-Ф1-МАМ от 17.10.2022 на выполнение работ по переоборудованию помещений под установку медицинского оборудования в Филиале № 1, ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ», по адресу: 

<

...> (МАМ) на сумму 645 000,00 руб. НДС не облагается, срок выполнения работ по договору до 30.11.2022.

3.        № ГП-109-Ф2-МАМ от 26.10.2022 на выполнение работ по переоборудованию помещений под установку медицинского оборудования в Филиал № 2 ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ», по адресу: 

<

...> (МАМ) на сумму 645 000,00 руб. НДС не облагается, срок выполнения работ по договору до 30.11.2022.

4.       № ТЕКС-РЕН от 07.11.2022 на выполнение работ по переоборудованиюпомещений под установку медицинского оборудования в Филиал ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮВАО, по адресу: 

<

...> каб.105 (РЕН) на сумму 1 300 000,00 руб. НДС не облагается, срок выполнения работ по договору до 20.12.2022.

5.        № ГКБ-13-АНГ-ОТД от 20.12.2022 на выполнение работ по переоборудованию помещений под установку медицинского оборудования в ГБУЗ «ГКБ № 13 ДМЗ» корпус 15 (ангиограф) по адресу: 

<

...>, 6 этаж отделочные работы на сумму 321 000,00 руб. НДС не облагается, срок выполнения работ по договору до 31.12.2022.

6.        № ДГП-61-РЕН-2 от 12.01.2023 на выполнение работ по переоборудованию помещений под установку медицинского оборудования в ГБУЗ «ДГП № 61», по адресу: 

<

...> (РЕНТГЕН) на сумму 270 000,00 руб. НДС не облагается, срок выполнения работ до 31.01.2023.

7.        № ГКБ-13-АНГ-ВЕНТ от 23.01.2023 на выполнение работ по переоборудованию помещений под установку медицинского оборудования в ГБУЗ «ГКБ № 13 ДМЗ» корпус 15 (ангиограф) по адресу: 

<

...>, 6 этаж монтаж системы вентиляции на сумму 345 600,00 руб. НДС не облагается, срок выполнения работ до 10.02.2023.

8.       № ГП-23-ЛЕН от 30.01.2023 на выполнение работ по переоборудованиюпомещений под установку медицинского оборудования в ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ», по адресу: 

<

...> (ДЕН), в Филиале № 1, ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ», по адресу: 

<

...> (МАМ), в Филиале № 2 ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ», по адресу: 

<

...> (МАМ) укладка линолеума на сумму 92 600,00 руб. НДС не облагается, срок выполнения работ по договору до 10.02.2023.

Пунктами 1.1 Договоров определен предмет работ, в том числе указано, что субподрядчик (Ответчик) обязуется по заданию подрядчика (Истца) выполнить работы в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1) (далее - Техническое задание), а подрядчик (Истец) обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно пунктам 2.5.1 Договором Истцом оплачены авансовые платежи следующими платежными поручениями: № 230 от 12.10.2022 года на сумму 150 000,00 руб.; № 245 от 21.10.2022 года на сумму 75 750,00 руб.; № 248 от 25.10.2022 года на сумму 225 750,00 руб.; № 280 от 03.11.2022 года на сумму 225 750,00 руб.; № 312 от 17.11.2022 года на сумму 312 000,00 руб.; № 328 от 24.11.2022 года на сумму 236 520,00 руб.; № 373 от 13.12.2022 года на сумму 235 750,00 руб.; № 381 от 21.12.2022 года на сумму 111 200,00 руб.; № 404 от 27.12.2022 года на сумму 225 750,00 руб.; № 408 от 30.12.2022 года на сумму 50 000,00 руб.; № 12 от 13.01.2023 на сумму 57 000 руб., № 13 от 16.01.2023 на сумму 72 000 руб., № 20 от 19.01.2023 на сумму 67 000 руб., № 23 от 23.01.2023 на сумму 82 000 руб., № 24 от 24.01.2023 на сумму 46 775 руб., № 25 от 24.01.2023 на сумму 110 000 руб., № 39 от 30.01.2023 на сумму 60 000 руб., № 49 от 03.02.2023 на сумму 139 500 руб., № 55 от 07.02.2023 на сумму 32 000 руб.

Общая сумма выплаченных авансовых платежей в пользу Ответчика составила 2 569 345 руб. 

Сроки выполнения работ определены сторонами в пунктах 3.1. Договоров, Ответчиком нарушены.

Ответчик работы по Договорам не выполнил, работы не произвел, перечисленные денежные средства в виде авансовых платежей не отработал, акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, исполнительную документацию для ввода объекта в эксплуатацию - не предоставил.

Истцом в адрес Ответчика направлена претензия с исх. номером 53/2023 от 11.04.2023 с требование вернуть неотработанный аванс, которая содержала в том числе уведомление Ответчика об одностороннем отказе ООО «Промстроймонтаж» от исполнения договоров по основаниям, предусмотренным пунктом 8.1.1.2. Договоров, а именно: по причине неоднократного нарушения сроков и объемов выполнения работ.

Пунктом 10.3.1. Договоров установлено, срок ответа на претензию составляет 7 (семь) календарных дней. Ответ на претензию Ответчиком в адрес Истца не направлялся, что основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Пунктом 11.2. Договоров согласовано, что прекращения срока действия договора влечет прекращение обязательств по нему.

Обязательств по договорам, заключенным после 20.12.2022 (Договора № ДГП-61-РЕН-2 от 12.01.2023, № ГКБ-13-АНГ-ВЕНТ от 23.01.2023, № ГКБ-13-АНГ-ВЕНТ от 23.01.2023) - прекращены в связи с односторонним отказом Истца от исполнения обязательства, то есть 11.04.2023.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Спорные правоотношения между сторонами, регулируются общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, специальными нормами материального права, содержащимися в параграфе 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 702 - 729).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьёй 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. 

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Таким образом, сроки выполнения работ являются существенным условием договора подряда.

Согласно п. 2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно п. 3 ст. 708 ГК РФ указанные в пункте 2 статьи 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, то заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В пункте 3 статьи 723 ГК РФ указано, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с частью 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Статьей 1102 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Из содержания данной статьи следует, что для возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно двух обстоятельств: факт неосновательного получения (сбережения) ответчиком имущества или денежных средств, а также то, что неосновательное обогащение ответчика имело место за счет истца. 

При этом наличие указанных обстоятельств в совокупности должно доказать лицо, обратившееся в суд с соответствующими исковыми требованиями.

Для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие трех условий: имело место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица (потерпевшего); приобретение или сбережение имущества произошло в отсутствие сделки или иных оснований.

В пункте 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Согласно пункту 7.3. Договоров, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения субподрядчиком (Ответчиком) обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока, в размере одной трехсотой от ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, уменьшенную на сумму исполненного обязательства.

Также пунктом 7.7.1. Договоров установлен штраф в размере 5000 рублей за каждый факт неисполнение (ненадлежащего исполнения) субподрядчиком (Ответчиком) своих обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательства.

При таких обстоятельствах с Ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 5000 рублей, а также пени, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. Договоров до момента прекращения обязательств сторон, то есть 20.12.2022 (для договоров, обязательства по которым прекращены в связи с истечением срока) или до 11.04.2023 (для договоров, по которым Истцом был реализован односторонний отказ) с применением ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в рассматриваемом периоде, которая равна 7,50%.

Расчет неустойки признан судом арифметически верным, правомерным и подлежащим удовлетворению.

Пунктом 1 ст. 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Согласно п. 3 ст. 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Таким образом периодом для начисления процентов по правилам статьи 395 ГК РФ в связи с неосновательным денежным обогащением Ответчика является: с 20.12.2022 (или 11.04.2023 для договоров, по которым Истцом был реализован односторонний отказ) до момента фактического возврата неосновательного обогащения.

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ признан судом арифметически верным, правомерным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

В установленном порядке ответчиком отзыв по существу заявленных требований не представлен.

Таким образом, предъявленный иск ответчиком в установленном порядке не оспорен, процессуальная обязанность по представлению отзыва не исполнена.

Пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах оснований для отказа в предъявленном иске не имеется.

Учитывая, что требования истца документально подтверждены, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине распределены в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. 309, 310, 702, 711, 746 ГК РФ, ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 167-171, 176  АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ИП ФИО1 (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН: 

<

***>) 2.569.345 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 64.477 руб. 25 коп. неустойки, 66.513 руб. 15 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 20.12.2022 г. по 24.05.2023 г. с последующим начислением до даты фактического исполнения обязательства, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 36.502 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

С.В. Подгорная