210100063_5582086  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-2230/2023

г. Белгород

14 февраля 2024 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОГБУ  "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>) к ООО "ПСК  "БелЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от  07.06.2021 года № 13/494 на выполнение проектных и изыскательных работ по  корректировке проекта в составе и в соответствии с заданием на проектирование по  объекту: «Строительство многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских  мест в г. Белгороде» в размере 3 359 050 руб. 70 коп.,  

при участии в судебном заседании представителей: от истца: ФИО2, доверенность от 26.12.2023 г.; 

от ответчика: Нелепа А.В. доверенность от 09.01.2024 г.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ПСК "БелЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по  Контракту от 07.06.2021 года № 13/494 на выполнение проектных и изыскательных работ  по корректировке проекта в составе и в соответствии с заданием на проектирование по  объекту: «Строительство многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских  мест в г. Белгороде» в размере 3 359 050 руб. 70 коп., отказать.  

Решение

 может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев