АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693024, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28  тел./факс. (4242) 460-945,460-952, сайт http://sakhalin.arbitr.ru  

электронная почта info@sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А59-6204/2023

г. Южно-Сахалинск

04 апреля 2024 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дремовой Ю.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Потапенко С.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества  с ограниченной ответственностью «ЛИГО-дизайн трейдинг» (ОГРН: 1046500646257,  ИНН: 6501153658)  

к муниципальному бюджетному учреждению «Отдел капитального строительства»  Анивского городского округа (ОГРН: 1126501001142, ИНН: 6501244792)  

о взыскании задолженности по контракту от 25.10.2019 № 132/19-Д «На  выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ, строительству и вводу в  эксплуатацию объекта: Строительство детской школы искусств в г. Анива на 350 мест» в  размере 1 265 044,57 рублей, удержанных в качестве неустойки,  

при участии: 

от ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг» – представитель Любимова Т.В. по  доверенности от 28.10.2022, представлен документ о высшем юридическом образовании,  

от МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа –  представитель Грабко Д.А. по доверенности от 09.01.2024, представлен документ о  высшем юридическом образовании,  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. 

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального  строительства» Анивского городского округа (ОГРН: 1126501001142, ИНН: 6501244792) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛИГО-дизайн трейдинг» (ОГРН:  1046500646257, ИНН: 6501153658) задолженность по контракту от 25.10.2019 № 132/19-Д  в размере 1 265 044,57 рублей, удержанных в качестве неустойки, судебные расходы по  уплате государственной пошлины в размере 25 650 рублей, а всего взыскать 1 290 694,57  рублей.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья Ю.А. Дремова