27/2020-34529(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-21947/2019

г. Ярославль

23 марта 2020 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Розовой Н.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клевакиной Л.Н., 

рассмотрев в судебном заседании заявление Управления Министерства внутренних  дел Российской Федерации по Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к Управлению Федерального казначейства по Ярославской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

при участии третьего лица – Федерального государственного унитарного  предприятия «Управление строительства по центральному федеральному округу  Федеральной службы исполнения наказаний»,  

о признании недействительным предписания от 19.08.2019 № 71-14-02/34/2504 в части  непринятия мер ответственности по государственному контракту от 15.11.2017 № 352- 11/1 по завершению строительства объекта «Здание больницы с инженерными  коммуникациями. Блок интенсивной терапии МСЧ УВД по 

<

...>, в виде начисления пеней за просрочку выполнения работ  в сумме 402 090,00 руб.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Признать недействительным предписание Управления Федерального  казначейства по Ярославской области от 19.08.2019 № 71-14-02/34/2504, выданное  Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в части непринятия мер  ответственности по государственному контракту от 15.11.2017 № 352-11/1 по  завершению строительства объекта «Здание больницы с инженерными  коммуникациями. Блок интенсивной терапии МСЧ УВД по 

<

...>, в виде начисления пеней за просрочку выполнения работ  в сумме 402 090,00 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Розова Н.А.