51/2023-10076(1) 

 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А20-3170/2022

г. Нальчик

16 марта 2023 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи З.А. Хатухова, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Ашамаз и Л.А.» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г. Нальчик  

к местной администрации городского округа Нальчик (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г. Нальчик  

о признании действий и решения незаконными, 

с участием в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры и  градостроительства местной администрации городского округа Нальчик», г. Нальчик,  

общества с ограниченной ответственностью «Главстрой», г. Нальчик, ФИО2, г. Нальчик, при участии в судебном заседании представителей: 

от заявителя – ФИО3 по доверенности от 01.08.2022,  от ответчика – ФИО4 по доверенности от 11.01.2023,  

руководствуясь статьями 104, 110, 117, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

1. Признать незаконным отказ местной администрации городского округа Нальчик  

от 04.05.2022 № 45-1-16/4237 в продлении срока действия разрешения на  

строительство объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными  

нежилыми помещениями на первом этаже и машиноместами в цокольном этаже,  

расположенный по адресу: пер. Театральный, 2 «а» в г. Нальчике, КБР». 

2. Восстановить заявителю срок оспаривания постановления местной  администрации городского округа Нальчик от 20.12.2021 № 2284.  

3. Признать незаконным постановление местной администрации городского округа  Нальчик от 20.12.2021 № 2284 «Об отмене разрешения Местной администрации  г.о. Нальчик от 12.07.2021 № 07-301000-70-2021 на строительство объекта:  «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями  на первом этаже и машиноместами в цокольном этаже, расположенный по  адресу: пер. Театральный, 2 «а» в г. Нальчике, КБР».  

4. В остальной части в удовлетворении заявления отказать. 

5. Взыскать с местной администрации городского округа Нальчик в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Ашамаз и Л.А.» 6 000 (шесть  тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

6. Возвратить представителю общества с ограниченной ответственностью  «Ашамаз и Л.А.» ФИО3 из бюджета Российской  Федерации 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины, излишне  уплаченной по платежному поручению № 977963 от 18.08.2022.  

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный  

суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течение месяца со  

дня принятия. 

Судья З.А. Хатухов 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 09.02.2022 5:27:00 

 Кому выдана Хатухов Заурбек Аубекирович