АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Я 

город Смоленск 06.02.2025 Дело № А62-10339/2024  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Еремеевой В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем Николаевой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Администрации города Смоленска (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Застройщик 67» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании пени, рассчитанные за период со 2 квартала 2021 года по 2 квартал 2024 года, в размере 496 832,22 рублей;  

об обязании ООО «Застройщик 67» своими силами и средствами освободить занимаемый земельный участок площадью 15 192 кв.м. с кадастровым номером 67:27:0000000:1816, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, мкр. «Семичевка», юго-восточного района, 2-я Киевская – просп. Гагарина, и привести его в состояние не хуже первоначального в течение 10 дней с момента вступления в силу судебного акта;  

об обязании ООО «Застройщик 67» в течение 10 дней с момента вступления в силу судебного акта сдать по акту приема - передачи земельный участок;  

о взыскании с ООО «Застройщик 67» в пользу Администрации г. Смоленска судебной неустойки в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения настоящего решения суда с момента вступления его в законную силу,  

при участии: 

от истца: ФИО1, представитель по доверенности (паспорт), от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности (паспорт),  

Руководствуясь статьями 110, 49, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

заявление Администрации города Смоленска удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Застройщик 67» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Администрации города Смоленска (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) пени, рассчитанные за период со 2 квартала 2021 года по 2 квартал 2024 года, в размере 407699,39 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска о взыскании пени отказать.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Застройщик 67» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу освободить земельный участок  

площадью 15 192 кв.м. с кадастровым номером 67:27:0000000:1816, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, мкр. «Семичевка», юго-восточного района, 2-я Киевская – просп. Гагарина, привести его в состояние не хуже первоначального и сдать по акту приема - передачи.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Застройщик 67» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Администрации города Смоленска (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 10000 руб. за каждый день за период по истечении 10 рабочих дней с даты вступления судебного акта в законную силу и до дня его фактического исполнения.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Застройщик 67» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в общей сумме 74488 руб., в том числе государственная пошлина пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований о взыскании пени в размере 24488 руб. и при подаче заявления неимущественного характера в размере 50000 руб.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.  

Судья В. И. Еремеева