9_6330222  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-60300/2017

г. Москва

10 октября 2017 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-60300/2017 по иску  Акционерного общества «Система-Сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 301320, 

<

...>) к  Публичному акционерному обществу «Московская объединенная электросетевая  компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 115114, 

<

...>) о взыскании 3306 руб. 84 коп. неустойки по  договору строительного подряда № М927205 от 18.10.2013 за период 11.02.2015 по  25.02.2015,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Публичного акционерного общества «Московская объединенная  электросетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 115114, 

<

...>) в пользу Акционерного общества  «Система-Сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 301320, 

<

...>) 3306 (три тысячи триста шесть) руб. 84  коп. неустойки по договору строительного подряда № М927205 от 18.10.2013.  

Взыскать с Публичного акционерного общества «Московская объединенная  электросетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 115114, 

<

...>) в доход федерального бюджета 2000  (две тысячи) руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин