43_38194017 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

15. 01. 2024 года. Дело № А40-120192/23-43-960  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного бюджетного учреждения культуры " Политехнический музей " (ОГРН 

<

***>)  

к АО " Политехстрой " (ОГРН 

<

***>) о взыскании 47 061 556 руб. 58 коп. – неустойки, 

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 38 от 21.08.2023 г., от ответчика – ФИО2, доверенность № Д-012/2024 от 01.01.2024 г., от ППК «Единый заказчик» -  ФИО3, доверенность № ППК-5-040/24 от 01.01.2024 г.  

Руководствуясь статьями 41, 48, 65, 66, 71, 75, 81, 105, 110, 112, 155, 156, 162, 166-171, 176,  177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Ходатайство истца о замене истца - Федерального государственного бюджетного учреждения культуры " Политехнический музей " (ОГРН 

<

***>) на его правопреемника - Публично-правовую компанию « Единый заказчик в сфере строительства » ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.  

Произвести процессуальную замену истца - Федерального государственного бюджетного  учреждения культуры " Политехнический музей " (ОГРН 

<

***>) на его правопреемника -  Публично-правовую компанию « Единый заказчик в сфере строительства » ОГРН 

<

***>).  

Иск Публично-правовой компании « Единый заказчик в сфере строительства » ОГРН  

<

***>) к АО " Политехстрой " (ОГРН 

<

***>) о взыскании 47 061 556 руб. 58  коп. – неустойки оставить без удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов