Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-89248/2018

04 июня 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  21 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  04 июня 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КРАТОН" (адрес:  Россия 194044, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул СМОЛЯЧКОВА 19/ЛИТЕР А/ОФИС 305А, ОГРН:  1127847440533);

ответчик: акционерное общество "ПРОММОНОЛИТ" (адрес:  Россия 193230, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул КРЫЛЕНКО 3А/А, ОГРН:  1037843057724);

о взыскании 435 228 руб. 95 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 13.05.16,

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

ООО "СК КРАТОН" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с АО "ПРОММОНОЛИТ" 713 058 руб. 32 коп. неустойки по договору подряда №2810/2015 от 28.10.15 и 75 219 руб. 99 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик отзыв не представил, извещен надлежащим образом.

Определением от 06.11.18 суд перешел из упрощённого в общий порядок искового производства.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор подряда №2810/2015 от 28.10.15г.

Решением от 26.09.17 по делу №А56-38254/2017 с АО "ПРОММОНОЛИТ" взыскано в пользу ООО "СК КРАТОН" 1 387 273 руб. 00 коп. задолженности по договору от 28.10.2015г. №2810/2015, договорную неустойку, исчисленную по состоянию на 20.09.2017г. в сумме 911 584 руб. 04 коп.

Неустойка была рассчитана по состоянию на 20.09.17.

После получения истцом исполнительного листа сторонами было заключено соглашение об оплате задолженности в полном объеме не позднее 31.05.18. Ответчик свое обязательство не исполнил. Задолженность была погашена частично в сумме 500 000 руб. 00 коп. платежным поручением №788 от 16.04.18.

Истец зачел данную сумму в счет оплаты судебных расходов и частично в счет взысканной неустойки, вследствие чего сумма основной задолженности осталась 1 387 273 руб. 00 коп., неустойка - 496 078 руб. 04 коп., которая была признана в рамках судебного разбирательства по делу А56-38254/2017.

В связи с длительностью неисполнения принятых финансовых обязательств, в соответствии со статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса РФ, а также пункта 3.1.11.1 за нарушение предусмотренных договором сроков оплаты выполненных работ подрядчик (Истец) вправе начислить генеральному подрядчику (Ответчику) неустойку (пени) в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. по п.6.1 договора.

Таким образом, сумма задолженности по основному долгу составляет 1 387 273 руб. 00 коп., на которую подлежит начислению и взысканию неустойка по ставке 0,1% за каждый день просрочки за период с 21.09.2017 г по 10.07.18 в сумме 713 058 руб. 32 коп.

Согласно положениям статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Следовательно, на сумму задолженности, невыплаченной с даты вынесения решения подлежат начислению проценты по статье 395 ГК РФ. Сумма процентов по состоянию на 21.02.19 составляет 75 219 руб. 00 коп.

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с излишне уплаченной государственной пошлины, государственная пошлина в размере 6 872 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества "ПРОММОНОЛИТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Кратон" 788 278 руб. 31 коп., из них: 713 058 руб. 32 коп. неустойки и 75 219 руб. 99 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 18 766 руб. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Кратон" справку на возврат государственной пошлины в размере 6 872 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению №1097 от 05.07.18.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.