1009_292650  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

дело № А84-7626/2021

14 июля 2022 года

город Севастополь

 

Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

Первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью «Южный город»  удовлетворить.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Южный город»  (Республика Крым, г. Симферополь; ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку  в размере 1 000 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 2 000 рублей, а также  судебные расходы в размере 30 000 рублей.  

Встречный иск Государственного казенного учреждения города Севастополя  «Единая дирекция капитального строительства» удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южный город»  (Республика Крым, г. Симферополь; ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  неустойку в общем размере 264 056,58 рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южный город»  (Республика Крым, г. Симферополь; ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета 7 591 рубль госпошлины.  

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  доход федерального бюджета 2 267 рублей госпошлины.  

В результате произведенного зачета требований в части взыскания неустойки,  взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южный город» (Республика  Крым, г. Симферополь; ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства» (г. Севастополь, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  неустойку в общем размере 263 056,58 рублей.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Код доступа к материалам дела: 

 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья А.С. Погребняк