55/2024-2262(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТОЯННОЕ СУДЕБНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АРБИТРАЖНОГО  

СУДА ПЕРМСКОГО КРАЯ В Г. КУДЫМКАРЕ  ул. Лихачева, 45, Кудымкар, 619000, www.perm.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А50П-713/2023

19 марта 2024 года

город Кудымкар

 

Арбитражный суд в составе судьи Данилова Андрея Анатольевича,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб- конференции дело по исковому заявлению муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства Кудымкарского муниципального  округа Пермского края» (ул. Пермяцкая, д. 47, г. Кудымкар, Пермский край,  619000, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект»  (Первомайский 

<

...>, г. Петрозаводск, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании провести процедуру сдачи-приёмки выполненных работ,  представить результат выполнения работ, взыскании 1 036 217,00 руб. неустойки с продолжением начисления неустойки с 05 октября 2023 г. до момента фактического исполнения обязательства  

 и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (Первомайский 

<

...>,  г. Петрозаводск, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании с МКУ «Отдел капитального строительства  Кудымкарского муниципального округа Пермского края» неустойки за период с 02.10.2022 года по 21.08.2023 года в размере 406458,00 рублей.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 – руководитель МКУ «Отдел капитального  строительства города Кудымкара»; ФИО3 – доверенность № 11 от  15.11.2023 года в деле;  

от ответчика: ФИО4 – доверенность в деле;  

Руководствуясь статьями 168-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казённого учреждения «Отдел  

капитального строительства Кудымкарского муниципального округа Пермского края» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства города  Кудымкара» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за период с  01 июля 2021 года по 31 марта 2022 года в размере 396 615,00 рублей.  

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 2705 рублей 70 копеек.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» удовлетворить.  

Взыскать с муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства города Кудымкара» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за период  с 02.10.2022 года по 21.08.2023 года в размере 406458 рублей 00 копеек, а  так же расходы по уплате государственной пошлины 11129 рублей.  

Произвести зачет встречных денежных сумм. В результате произведенного зачета взыскать с муниципального казённого учреждения «Отдел  капитального строительства города Кудымкара» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме  9843 рубля 00 копеек, а так же расходы по уплате государственной пошлины  11129 рублей.  

Обществу с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 153 от 20.10.2023  года государственную пошлину в сумме 2501 рубль. Выдать справку на возврат государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), через арбитражный  суд, принявший решение.  

Судья А.А. Данилов