АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-34591/2022

г. Уфа

08 апреля 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи  Файрузовой Р.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Якуповой Э.Р., рассмотрев дело по заявлению  

Государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного строительства  Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Министерству земельных и имущественных отношений Республики  Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о признании незаконным отказ в продлении срока договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 02:58:020315:109 площадью 2658  кв. м, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский  р-н, г. Ишимбай;  

об обязании предоставить в аренду земельный участок с кадастровым  номером 02:58:020315:109 площадью 2658 кв. м, расположенный по адресу:  Республика Башкортостан, Ишимбайский р-н, г Ишимбай, на три года для  завершения строительства  

при участии в судебном заседании: от заявителя – ФИО1, доверенность № 1 от 09.01.2024, диплом 

от заинтересованного лица – ФИО2, доверенность № ФН-М04-04- 1/2412-Ю от 04.04.2023 г., диплом,  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Заявленные требования удовлетворить. 

Признать незаконным отказ Министерства земельных и  

имущественных отношений Республики Башкортостан, выраженный в  

письме № 4678 от 07.09.2022. 

Обязать Министерство земельных и имущественных отношений  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  предоставить Государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного  строительства Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в аренду земельный участок с кадастровым номером  02:58:020315:109 площадью 2658 кв.м. расположенный по адресу: г.  Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, на три года для  завершения строительства.  

Взыскать с Министерства земельных и имущественных отношений  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного строительства  Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  расходы по оплате экспертизы в размере 80 000 руб., расходы по уплате  государственной пошлины в размере 3 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Судья Р.М. Файрузова