1982/2020-107593(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-32287/2019

г. Казань

27 мая 2020 года

Арбитражный суд Республики Татарстан  

в составе судьи Сотова А.С., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола помощником судьи  

ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

истца - общества с ограниченной ответственностью "СГ "Континентстрой", г.  

Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью строительно-торговая  

компания "Профстроймастер", г. Менделеевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 168 716 руб. 58 коп. неустойки, 

при участии представителей: от истца – ФИО2, по доверенности от 28.02.2020г., от ответчика – не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно-торговая  компания "Профстроймастер", г. Менделеевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью "СГ "Континентстрой", г. Набережные  Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по договору субподряда № 12 на  выполнение строительных и монтажных работ от 23.03.2016г. в размере 11 828 руб. 05 коп.,  

по договору субподряда № 10 на выполнение строительных и монтажных работ от  01.04.2016г. в размере 5 441 руб. 83 коп., по договору № 08-АТ на оказание транспортных  услуг от 01.04.2016г. за период с 30.09.2016г. по 27.05.2020г. в размере 86 375 руб. 05 коп., а  также проценты за пользование чужими денежными средствами по товарной накладной № 11  от 01.06.2016г. в размере 89 453 руб. 20 коп. за период с 30.09.2016г. по 27.05.2020г.  

Начислять неустойку начиная с 28.05.2020г. на сумму долга 64 700 руб. по день  фактического исполнения обязательства ответчиком в размере 0,1% от суммы задолженности  за каждый день просрочки.  

Начислять проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395  Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 28.05.2020г. на сумму долга 310 231  руб. 60 коп. по день фактического исполнения обязательства ответчиком, исходя из ключевой  ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно-торговая  компания "Профстроймастер", г. Менделеевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 6 792 руб. 85 коп.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после  вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья А.С. Сотов 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 8:02:16Кому выдана Сотов Артем Сергеевич