1615/2022-47917(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-29199/2021

г. Казань

03 марта 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  

помощником судьи Ефремовой Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

истца - общества с ограниченной ответственностью "Ак таш", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  

"Батыр", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить недостатки выполненных работ, взыскании 600 000 рублей договорной неустойки и судебной неустойки 

от истца –ФИО1, по доверенности № 158 от 08.11.2021 г.,  от ответчика - не явился, извещен,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении иска в части обязания устранить недостатки выполненных работ и  

взыскании судебной неустойки отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  

"Батыр", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью "Ак таш", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) договорную  

неустойку в размере 600 000 рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  

"Батыр", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

государственную пошлину в размере 15 000 рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ак таш", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину  

в размере 6 000 рублей. 

Исполнительные листы на взыскание государственной пошлины выдать после  

вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  

Электронная подпись действительна.

месячный срок. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 14.04.2021 6:30:17Кому выдана Сотов Артем Сергеевич

Председательствующий судья А.С. Сотов