32/2019-41078(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102  http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А28-8356/2018

город Киров

02 апреля 2019 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Зведер Е.Р.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление 

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 306433026300019, место нахождения: 613014, Кировская  область, с. Перекоп)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Приволжское строительное  управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 613040,  Россия, 

<

...>)  

о взыскании 1 200 689 рублей 97 копеек долга и 48 575 рублей 89 копеек процентов за  пользование чужими денежными средствами  

встречное исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Приволжское строительное управление»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 613040, Россия,  

<

...>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 306433026300019, место нахождения: 613014, Кировская  область, с. Перекоп)  

о взыскании 155 743 рублей 15 копеек неустойки, 

при участии в судебном заседании: истца – ФИО2 

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 148, 150, 151, 156, 167-170, 176, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

по первоначальному иску прекратить производство по делу в части взыскания  48 575 (сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 89 копеек процентов за  пользование чужими денежными средствами.  

Первоначальный иск удовлетворить частично, взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Приволжское строительное управление» (ИНН  4312151482, ОГРН 1154350007833, место нахождения: 613040, Россия, Кировская  область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.9) в пользу индивидуального  предпринимателя Чагаева Александра Алексеевича (ИНН 430600002391, ОГРНИП  306433026300019, место нахождения: 613014,Кировская область, с. Перекоп) 1 174 665  (один миллион сто семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей  94 копейки долга.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приволжское  строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место  нахождения: 613040, Россия, 

<

...>) за рассмотрение первоначального иска в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 24 465 (двадцать четыре тысячи четыреста  шестьдесят пять) рублей 00 копеек.   

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306433026300019, место нахождения:  613014,Кировская область, с. Перекоп) за рассмотрение первоначального иска в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 542 (пятьсот сорок два)  рубля 00 копеек.  

Оставить без рассмотрения встречное исковое заявление в части взыскания  28 987 (двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 44 копейки  неустойки за просрочку выполнения работ.  

Встречное исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с  индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 306433026300019, место нахождения: 613014,Кировская  область, с. Перекоп) в пользу  общества с ограниченной ответственностью  «Приволжское строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  место нахождения: 613040, Россия, 

<

...>) 2 744 (две тысячи семьсот сорок четыре) рубля 37 копеек неустойки.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306433026300019, место нахождения:  613014,Кировская область, с. Перекоп) за рассмотрение встречного иска в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 104 (сто четыре) рубля  00 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приволжское  строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место  нахождения: 613040, Россия, 

<

...>) за рассмотрение встречного иска в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 194 (сто девяносто четыре) рубля 78 копеек.  

Произвести зачет удовлетворенных встречных исковых требований, в  результате которого выдать исполнительный лист на взыскание с общества с  ограниченной ответственностью «Приволжское строительное управление» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 613040, Россия, 

<

...>) в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  306433026300019, место нахождения: 613014,Кировская область, с. Перекоп) 1 171 921  (один миллион сто семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 57 копеек.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии  со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.  

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

Судья Е.Р. Зведер