1692/2019-80811(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107  

E-mail: info@ tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

=============================================================== 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

 

г. Казань дело № А65-27216/2018 

Резолютивная часть решения оглашена 10 апреля 2019 года.  

Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2019 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Прокофьева В.В., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Филипповой К.Ф.,  рассмотрев в судебном заседании вопрос о принятии дополнительного решения по  вопросу в части взыскания по договору № 29Ф/2016 от 08.08.2016г. 408 464 руб. 96 коп.  долга и 87 003 руб. 04 коп. договорной неустойки в деле по иску Общества с  ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение  "Директива", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с  ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г. – 770 000 руб. 71 коп.  долга и 919 964 руб. 89 коп. договорной неустойки, по договору № 19Ф/2016 от  01.07.2016г. – 70 840 руб. 04 коп. долга и 41 158 руб. 06 коп. договорной неустойки, по  договору № 29Ф/2016 от 08.08.2016г. – 408 464 руб. 96 коп. долга и 87 003 руб. 04 коп.  договорной неустойки, по договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016г. – 150 039 руб. 67 коп.  долга и 9 032 руб. 39 коп. договорной неустойки, по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г.  – 606 113 руб. 26 коп. долга и 51 149 руб. 20 коп. договорной неустойки, по договору №  38-2Ф/2016 от 24.09.2016г. – 736 360 руб. 70 коп. долга и 332 835 руб. 04 коп. договорной  неустойки, по договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г. – 214 685 руб. 58 коп. долга и 17 760  руб. 29 коп. договорной неустойки, по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г. – 185 465  руб. 81 коп. долга и 8 364 руб. 51 коп. договорной неустойки, по договору № 2.1-Ф/2017  от 20.01.2017г. – 274 676 руб. 83 коп. долга и 11 241 руб. 92 коп. договорной неустойки,  

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Феста",  г.Казань (ОГРН 1101690044851, ИНН 1657096614) к Обществу с ограниченной  ответственностью "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань  (ОГРН 1121690010793, ИНН 1657114285) о взыскании неустойки в размере 13 006 258  руб. 36 коп., из которых: 10 968 389,35 рублей неустойка по договору № 16Ф/2016 от  20.06.2016г.; 29 752, 82 руб. неустойка по договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г.; 116  149,41 руб. неустойка по договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016 г.; 790 230,61 руб. неустойка  по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г.; 386 589,37 руб. неустойка по договору № 382Ф/2016 от 24.09.2016г.; 203 730,72 руб. неустойка по договору № 44Ф-1/2016 от  24.10.2016г.; 476 121,81 руб. неустойка по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г.; 35  294,27 руб. неустойка по договору № 2.1-ф/2017 от 20.01.2017 г.,  

с участием: 

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 19.06.2018,  от ответчика  – ФИО2, представитель по доверенности от 24.05.2017г.,  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное  объединение «Директива», г. Казань (далее по тексту - истец), обратилось в Арбитражный  суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной  ответственностью «Феста», г. Казань (далее по тексту - ответчик), о взыскании по  договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г. – 770 000 руб. 71 коп. долга и 919 964 руб. 89 коп.  договорной неустойки, по договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г. – 70 840 руб. 04 коп.  долга и 41 158 руб. 06 коп. договорной неустойки, по договору № 29Ф/2016 от  08.08.2016г. – 408 464 руб. 96 коп. долга и 87 003 руб. 04 коп. договорной неустойки, по  договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016г. – 150 039 руб. 67 коп. долга и 9 032 руб. 39 коп.  договорной неустойки, по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г. – 606 113 руб. 26 коп.  долга и 51 149 руб. 20 коп. договорной неустойки, по договору № 38-2Ф/2016 от  24.09.2016г. – 736 360 руб. 70 коп. долга и 332 835 руб. 04 коп. договорной неустойки, по  договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г. – 214 685 руб. 58 коп. долга и 17 760 руб. 29 коп.  договорной неустойки, по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г. – 185 465 руб. 81 коп.  долга и 8 364 руб. 51 коп. договорной неустойки, по договору № 2.1-Ф/2017 от  20.01.2017г. – 274 676 руб. 83 коп. долга и 11 241 руб. 92 коп. договорной неустойки.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.10.2018 г., 

соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, от истца приняты изменения исковых требований, истец просит взыскать с  

ответчика в свою пользу по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г. – 218 872 руб. 03 коп.  долга и 555 797 руб. 27 коп. договорной неустойки, по договору № 19Ф/2016 от  01.07.2016г. – 70 840 руб. 04 коп. долга и 40 591 руб. 34 коп. договорной неустойки, по  договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016г. – 150 039 руб. 67 коп. долга и 9 032 руб. 39 коп.  договорной неустойки, по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г. – 606 113 руб. 26 коп.  долга и 51 149 руб. 20 коп. договорной неустойки, по договору № 38-2Ф/2016 от  24.09.2016г. – 736 360 руб. 70 коп. долга и 327 680 руб. 51 коп. договорной неустойки, по  договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г. – 214 685 руб. 58 коп. долга и 17 760 руб. 29 коп.  договорной неустойки, по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г. – 185 465 руб. 81 коп.  долга и 8 364 руб. 51 коп. договорной неустойки, по договору № 2.1-Ф/2017 от  20.01.2017г. – 274 676 руб. 83 коп. долга и 11 241 руб. 92 коп. договорной неустойки.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.11.2018 г., в  соответствии со статьей 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, было принято для рассмотрения совместно с первоначальным иском  встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Феста», г.  Казань к Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное  объединение «Директива», г. Казань о взыскании Общества с ограниченной  ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу  с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение  "Директива", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки в  размере 13 006 258 руб. 36 коп., из которых: 10 968 389,35 рублей неустойка по договору   № 16Ф/2016 от 20.06.2016г.; 29 752, 82 руб. неустойка по договору № 19Ф/2016 от  01.07.2016г.; 116 149,41 руб. неустойка по договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016 г.; 790  230,61 руб. неустойка по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г.; 386 589,37 руб. неустойка  по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г.; 203 730,72 руб. неустойка по договору № 44Ф- 1/2016 от 24.10.2016г.; 476 121,81 руб. неустойка по договору № 45Ф-1/2016 от  31.10.2016г.; 35 294,27 руб. неустойка по договору № 2.1-ф/2017 от 20.01.2017 г.  

Решением Арбитражного суда РТ от 18.03.2019 г. первоначальный иск удовлетворен  частично, с Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскано по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г. –  218 872 руб. 03 коп. долга и 80 000 руб. неустойки; по договору № 19Ф/2016 от  01.07.2016г. – 70 840 руб. 04 коп. долга и 20 000 руб. неустойки; по договору № 34Ф/2016  от 31.08.2016г. – 150 039 руб. 67 коп. долга и 8 582 руб. 27 коп. неустойки; по договору №  

37Ф/2016 от 01.09.2016г. – 606 113 руб. 26 коп. долга и 35 365 руб. 04 коп. договорной  неустойки; по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г. – 736 360 руб. 70 коп. долга и 120  000 руб. неустойки; по договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г. – 214 685 руб. 58 коп. долга  и 13 551 руб. 71 коп. неустойки; по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г. – 185 465 руб.  81 коп. долга и 7 029 руб. 15 коп. неустойки; по договору № 2.1-Ф/2017 от 20.01.2017г. –  274 676 руб. 83 коп. долга и 9 045 руб. 18 коп. договорной неустойки; 37 979 руб.  расходов по госпошлине. В удовлетворении остальной части первоначального иска  отказано. Встречный иск удовлетворен частично, с Общества с ограниченной  ответственностью "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань  (ОГРН 1121690010793, ИНН 1657114285) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН 1101690044851, ИНН 1657096614) 2 700 000  руб. неустойки по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г.; 8 000 руб. неустойки по  договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г.; 30 000 руб. неустойки по договору № 34Ф/2016 от  31.08.2016 г.; 200 000 руб. неустойки по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г.; 100 000  руб. неустойки по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г.; 50 000 руб. неустойки по  договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г.; 120 000 руб. неустойка по договору № 45Ф-1/2016  от 31.10.2016г.; 10 000 руб. неустойки по договору № 2.1-ф/2017 от 20.01.2017 г. В  удовлетворении остальной части встречного иска отказано.  

Между тем, судом в резолютивной части данного решения не разрешен вопрос в  части требования о взыскании по договору № 29Ф/2016 от 08.08.2016г. 408 464 руб. 96  коп. долга и 87 003 руб. 04 коп. договорной неустойки.  

 В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 178 Арбитражного процессуального кодекса РФ  арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по  собственной инициативе, вправе принять дополнительное решение в случае, если по  какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили  доказательства, судом не было принято решение.  

От истца принят отказ от иска по договору № 29Ф/2016 от 08.08.2016г. о взыскании  408 464 руб. 96 коп. долга и 87 003 руб. 04 коп. договорной неустойки.  

 В соответствии с частью 4 пункта 1 статьи 150 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд прекращает производство по делу в связи с отказом  истца от требования по договору № 29Ф/2016 от 08.08.2016г. о взыскании 408 464 руб. 96  коп. долга и 87 003 руб. 04 коп. договорной неустойки.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 150, 151, 167 – 169, 178 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации  

Р Е Ш И Л :

частичный отказ истца от иска по договору № 29Ф/2016 от 08.08.2016г. о  

взыскании 408 464 руб. 96 коп. долга и 87 003 руб. 04 коп. договорной неустойки  

принять. Производство по делу в этой части прекратить. 

Дополнительное решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в  

месячный срок. 

Судья В.В.Прокофьев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.02.2018 8:47:45

Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович