АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  15.02.2023 Дело № А62-6249/2021  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору субподряда от 23.08.2017 № СП-Б-317,  

и по встречному исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору  субподряда от 23.08.2017 № СП-Б-3-17,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: 

от ООО «Брянскземпроект»: ФИО2 – представитель по доверенности  от 02.03.2022;  

от ООО «ГвинГрейс»: ФИО3 – представитель по доверенности от  14.10.2021;  

от третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом,  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Иск Общества с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) задолженность по договору субподряда от 23.08.2017 № СП-Б-3-17  в размере 2 689 020 руб. 73 коп., а также 36 445 руб. в возмещение судебных  расходов по уплате государственной пошлины.  

Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Брянскземпроект» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков выполнения  работ по договору субподряда от 23.08.2017 № СП-Б-3-17, начисленную за  период с 08.11.2018 по 29.07.2021 в сумме 2 214 596 руб. 49 коп.  

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать. 

В результате зачета: взыскать с Общества с ограниченной  ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) 474 424 руб. 24 коп., а также 36 445 руб. в  возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Брянскземпроект» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 52 684 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 11 912 руб.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью  «Брянскземпроект» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 3 095 руб., излишне уплаченную  по платежному поручению от 28.09.2021 № 391, о чем выдать справку.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для  исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый  арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после  вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию –  Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение  суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области. 

Судья И.Л. Каринская