АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5

тел/факс: (4872) 250-800; e-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ  ЧАСТЬ  РЕШЕНИЯ

 

04 июня 2018 года                                                                                          Дело № А68-3744/2018

 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Литвинова А.В. рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по исковому заявлению заявлением Администрации муниципального образования Белевский район ИНН (7122000145) ОГРН (1027103270666), к ООО "Строительная Компания Макссервис" ИНН (7733315389) ОГРН (1177746105459) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту № 0366200035617003969-0067275-01 на выполнение работ по ремонту внутренних помещений в здании Дома культуры, расположенного по адресу: Белевский район, с. Мишенское от 21.08.2017 за период с 06.10.2017 по 19.12.2017 в сумме 137 206 руб. 79 коп.

Руководствуясь ст. ст. 110, 156, 167 - 171, 180, 181, 226 - 229, 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации муниципального образования Белевский район удовлетворить.

Взыскать с ООО "Строительная Компания Макссервис" в пользу  Администрации муниципального образования Белевский район пени в сумме 137 206 руб. 79 коп.

Взыскать с ООО "Строительная Компания Макссервис" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 116 руб.  

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме, в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Тульской области.

Судья                                                                                             А.В. Литвинов