5_778788  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть) 

 Дело А59-1288/2018  

22 июня 2018 года г. Южно-Сахалинск  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: 

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола секрета- рем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа Сахалинской области (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 694920, Сахалинская область, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «СмолГазСпецСтрой» (ОГРН 

1116732017368 ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 214015, Смоленская об- ласть, 

<

...> здание Кормокухни)  

о взыскании неустойки по договору подряда, 

при участии в судебном заседании: истец – представителей не направил, 

представитель ответчика Кудинов Евгений Владимирович, по доверенности от  08 мая 2018 года,  

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

р е ш и л :

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства» Углегорского городского округа Сахалинской области удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СмолГазСпец- Строй» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа Сахалинской области  неустойку в размере 1 000 000 рублей (один миллион рублей).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СмолГазСпец- Строй» государственную пошлину в доход государства в федеральный бюджет  

в сумме 23 000 рублей (двадцать три тысячи рублей).  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной ин- станции Арбитражный суд Дальневосточного округа.  

Судья О.Н. Боярская