Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-135362/19-27-1173

город Москва

02 августа 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 июля 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 02 августа 2019 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе

Судьи Крикуновой В.И.

при ведении протокола помощником судьи Потаповой И.П.,

рассматривает в предварительном судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МСМ-1" (121357, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ДОРОХОВА, ДОМ 2, ОФИС 22, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 772901001, Дата регистрации 18.03.2015)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 5" (117198 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ОСТРОВИТЯНОВА ДОМ 7 ОФИС 64, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 772801001, Дата регистрации 07.09.2015)

О взыскании 5 896 156,83 рублей по договорам №106 от 05.11.2017 года, №109 от 12.12.2017 года, №113 от 15.01.2018 года, №127 от 07.08.2018 года, №128 от 08.10.2018 года,

При участии:

от истца: ФИО1 по дов. №01/06 от 21.06.2019

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МСМ-1" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 5" (далее – ответчик) о взыскании 5 896 156,83 рублей по договорам №106 от 05.11.2017 года, №109 от 12.12.2017 года, №113 от 15.01.2018 года, №127 от 07.08.2018 года, №128 от 08.10.2018 года,

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, возражал против рассмотрения дела в его отсутствие.

Суд, протокольным определением, отклонил возражения ответчика в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ, поскольку в силу ч. 2 ст. 41 АПК РФ, лица, участвующие в деле должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им правами, а также учитывая, что возражения не могут носить формальный характер и должны быть обоснованы конкретными обстоятельствами, с которыми заявитель связывает возможность рассмотрения дела по существу в его отсутствие, при том, что ответчик не ссылается на необходимость представления дополнительных доказательств или исследование каких-либо обстоятельств, без оценки которых невозможно рассмотрение настоящего спора по существу, а также принимая во внимание, что каких-либо доказательств, обосновывающих невозможность явки представителя, ответчиком не представлено. 

С учетом изложенного, дело рассмотрено в судебном заседании суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания, по правилам, предусмотренным ст. ст. 123 и 156 АПК РФ.

Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства, выслушав в судебном заседании представителя истца, который полностью изложил и поддержал свою позицию по делу, арбитражный суд пришел к выводу, что заявленный иск подлежит удовлетворению.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, «08» октября 2018 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МСМ-1» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту - ООО «СК «МСМ-1»/ Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (ИНН 

<

***> (далее по тексту - ООО «ДСК-5»/Заказчик) были заключен Договор № 128 (далее по тексту - Договор).

В соответствии с пунктом 1 Договора Исполнитель обязуется выполнить/предоставить работы/услуги по перебазировке (монтаж/демонтаж, перевозка башенного крана и крановых путей на объект и с объекта) крана марки «КБ-515», зав. № 53, (далее - «строительная техника») и эксплуатации строительной техники на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Конкретный перечень работ и сроки предоставления строительной техники определяются в согласованных с Исполнителем Заявках Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), направляемых Исполнителю и являющихся неотъемлемой частью Договора.

На основании пункта 2.3.3. Исполнитель в праве требовать исполнения в полном объеме обязательств Заказчика в соответствии с Договором.

Согласно пункту 3.1. Договора, стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов по настоящему Договору определяется Приложением № 5 к настоящему Договору (Приложение № 2).

Оплата по Договору начисляется с даты окончания монтажа строительной техники.

Согласно приложению № 5 к Договору, предусмотрен следующий порядок оплаты, а именно:

1.3. Расчеты по Договору производятся на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформляемых в порядке, установленном Договором.

Основанием для расчетов по Договору за выполненные работы по перебазировке строительной техники являются акты оказания услуг по перебазировке строительной техники.

Основанием для расчетов по Договору за работы/услуги, выполненные/предоставленные строительной техникой за определенный отчетный период, является справка для расчетов за выполненные работы, подписываемая Сторонами на бланке формы № ЭСМ-7, утвержденном Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.97 г. №78, которая одновременно является актом о приемке выполненных работ.

Расчет с Исполнителем по Договору за предоставленные услуги строительной техники и работу машинистов за отчетный период производится Заказчиком ежемесячно на основании платежных документов Исполнителя, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

ООО «СК «МСМ-1» обязанность по предоставлению услуг/работ исполнена, что подтверждается актами выполненных работ и справками ЭМС-7: акт выполненных работ № 261 от 24.10.2018 г., акт о принятии выполненных работ № 261 от 24.10.2018 года, акт выполненных работ № 264 от 31.10.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 264 от 31.10.2018 г.

Таким образом Ответчик должен был уплатить Истцу 1 741 216 (один миллион семьсот сорок одну тысячу двести шестнадцать) рублей 00 копеек. 

В соответствии с пунктом 4.9. Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (процента от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, 5% от общей суммы задолженности).

Согласно расчету истца, неустойка по состоянию на 20 марта 2019 года, с учетом договорного ограничения составляет 87 060 рублей 80 копеек.

«07» августа 2018 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МСМ-1» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту - ООО «СК «МСМ-1»/ Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (ИНН 

<

***> (далее по тексту - ООО «ДСК-5»/Заказчик) были заключен Договор № 127 (далее по тексту - Договор).

В соответствии с пунктом 1 Договора Исполнитель обязуется выполнить/предоставить работы/услуги по перебазировке (монтаж/демонтаж, перевозка башенного крана и крановых путей на объект и с объекта) крана марки «КБ-515», зав. № 3, (далее - «строительная техника») и эксплуатации строительной техники на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Конкретный перечень работ и сроки предоставления строительной техники определяются в согласованных с Исполнителем Заявках Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), направляемых Исполнителю и являющихся неотъемлемой частью Договора.

Согласно пункту 3.1. Договора, стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов по настоящему Договору определяется Приложением № 5 к настоящему Договору.

Оплата по Договору начисляется с даты окончания монтажа строительной техники.

Приложением № 5 к Договору, предусмотрен порядок оплаты Заказчика, а именно:

1.3. Расчеты по Договору производятся на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформляемых в порядке, установленном Договором.

1.3.1.Основанием для расчетов по Договору за выполненные работы по перебазировке строительной техники являются акты оказания услуг по перебазировке строительной техники.

1.3.2.Основанием для расчетов по Договору за работы/услуги, выполненные/предоставленные строительной техникой за определенный отчетный период, является справка для расчетов за выполненные работы, подписываемая Сторонами на бланке формы № ЭСМ-7, которая одновременно является актом о приемке выполненных работ.

1.6. Расчет с Исполнителем по Договору за предоставленные услуги строительной техники и работу машинистов за отчетный период производится Заказчиком ежемесячно на основании платежных документов Исполнителя, до 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным.

Таким образом, общая задолженность по договору № 128 от 08.10.2018 года ООО «ДСК-5» перед ООО «СК «МСМ-1» составляет 1 828 276 (один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей 80 копеек из которых: 1 741 216 (один миллион семьсот сорок одну тысячу двести шестнадцать) рублей 00 копеек - основной долг; 87 060 (восемьдесят семь тысяч шестьдесят) рублей 80 копеек - неустойка.

ООО «СК «МСМ-1» обязанность по предоставлению услуг/работ исполнена, что подтверждается актами выполненных работ и справками ЭМС-7: акт выполненных работ № 5 от 25.01.2019 г., акт выполненных работ № 228 от 31.08.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 228 от 31.08.2018 г., акт выполненных работ № 5 от 25.01.2019 г., акт о принятии выполненных работ № 238 от 1.08.2018г., акт выполненных работ № 243 от 30.09.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 243 от 30.09.2018 г., акт выполненных работ № 308 от 31.12.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 308 от 31.12.2018 г.

Таким образом, размер задолженности на 20.05.2019 г. составляет 650 416 (шестьсот пятьдесят тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 4.9. Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (процента от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, 5% от общей суммы задолженности).

Согласно расчету истца неустойка составила 31 121  рубль 79 копеек.

 «15» января 2018 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МСМ-1» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту - ООО «СК «МСМ-1»/ Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (ИНН 

<

***> (далее по тексту - ООО «ДСК-5»/Заказчик) были заключен Договор № 113 (далее по тексту - Договор).

В соответствии с пунктом 1 Договора Исполнитель обязуется выполнить/предоставить работы/услуги по перебазировке (монтаж/демонтаж, перевозка башенного крана и крановых путей на объект и с объекта) крана марки «КБ-515», зав. № 71 (о), (далее - «строительная техника») и эксплуатации строительной техники на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Конкретный перечень работ и сроки предоставления строительной техники определяются в согласованных с Исполнителем Заявках Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), направляемых Исполнителю и являющихся неотъемлемой частью Договора.

На основании пункта 2.3.3. Исполнитель вправе требовать исполнения в полном объеме обязательств Заказчика в соответствии с Договором.

Согласно пункту 3.1. Договора, стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов по настоящему Договору определяется Приложением № 5 к настоящему Договору.

Оплата по Договору начисляется с даты окончания монтажа строительной техники.

Согласно приложению № 5 к Договору, предусмотрен порядок оплаты Заказчика, а именно:

1.3. Расчеты по Договору производятся на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформляемых в порядке, установленном Договором.

1.3.1.Основанием для расчетов по Договору за выполненные работы по перебазировке строительной техники являются акты оказания услуг по перебазировке строительной техники.

1.3.2.Основанием для расчетов по Договору за работы/услуги,  выполненные/предоставленные строительной техникой за определенный отчетный период, является справка для расчетов за выполненные работы, подписываемая Сторонами на бланке формы № ЭСМ-7, утвержденном Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.97 г. №78, которая одновременно является актом о приемке выполненных работ.

1.6. Расчет с Исполнителем по Договору за предоставленные услуги строительной техники и работу машинистов за отчетный период производится Заказчиком ежемесячно на основании платежных документов Исполнителя, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

ООО «СК «МСМ-1» обязанность по предоставлению услуг/работ исполнена, что подтверждается актами выполненных работ и справками ЭМС-7: акт выполненных работ № 14 от 31.01.2018 г., акт выполненных работ № 16 от 31.01.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 16 от 31.01.2018 г., акт выполненных работ № 61 от 28.02.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 61 от 28.02.2018 г., акт выполненных работ №_9i^f-3^e3r20T¥r.. справка по форме ЭСМ-7 № 92 от 31.03.2018 г., акт выполненных работ .\s 1^2 от 30.04.2048 г.. справка по форме ЭСМ-7 № 142 от 30.04.2018 г., акт выполненных работ >ё 173 от 31-05.2048 г_ справка по форме ЭСМ-7 № 173 от 30.05.2018 г., акт выполненных работ № 191 от 30Ю6:201&тм справка по форме ЭСМ-7 № 191 от 30.06.2018 г., акт выполненных работ№-24^тлг^ППЙГ2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 249 от 30.09.2018 г., акт выполненных работ № 263 от 31.10.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 263 от 31.10.2018 г., акт выполненных работ № 279 от 30.11.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 279 от 30.11.2018 г., акт выполненных работ № 313 от 31.12.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 313 от 31.12.2018 г..

Таким образом, размер задолженности на 20.05.2019 г. составляет 2 638 480 (два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 4.9. Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (процента от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, 5% от общей суммы задолженности).

Итого сумма неустойки по договору № 113 от 15.01.2018 года составляет 267 566 (двести шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 41 копейка.

«12» декабря 2017 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МСМ-1» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту - ООО «СК «МСМ-1»/ Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (ИНН 

<

***> (далее по тексту - ООО «ДСК-5»/Заказчик) были заключен Договор № 109 (далее по тексту - Договор).

В соответствии с пунктом 1 Договора Исполнитель обязуется выполнить/предоставить работы/услуги по перебазировке (монтаж/демонтаж, перевозка башенного крана и крановых путей на объект и с объекта) крана марки «КБ-515», зав. №21, (далее - «строительная техника») и эксплуатации строительной техники на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Конкретный перечень работ и сроки предоставления строительной техники определяются в согласованных с Исполнителем Заявках Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), направляемых Исполнителю и являющихся неотъемлемой частью Договора.

Согласно пункту 3.1. Договора, стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов по настоящему Договору определяется Приложением № 5 к настоящему Договору.

Оплата по Договору начисляется с даты окончания монтажа строительной техники.

Согласно приложение № 5 к Договору, предусмотрен порядок оплаты Заказчика, а именно:

1.3. Расчеты по Договору производятся на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформляемых в порядке, установленном Договором.

1.3.1.Основанием для расчетов по Договору за выполненные работы по перебазировке строительной техники являются акты оказания услуг по перебазировке строительной техники.

1.3.2.Основанием для расчетов по Договору. за работы/услуги, выполненные/предоставленные строительной техникой за определенный отчетный период, является справка для расчетов за выполненные работы, подписываемая Сторонами на бланке формы № ЭСМ-7, утвержденном Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.97 г. №78, которая одновременно является актом о приемке выполненных работ.

1.6. Расчет с Исполнителем по Договору за предоставленные услуги строительной техники и работу машинистов за отчетный период производится Заказчиком ежемесячно на основании платежных документов Исполнителя, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

ООО «СК «МСМ-1» обязанность по предоставлению услуг/работ исполнена, что подтверждается актами выполненных работ и справками ЭМС-7: акт выполненных работ № 6 от 25.01.2019 г., акт выполненных работ № 18 от 31.01.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 18 от 31.01.2018 г., акт выполненных работ № 54 от 28.02.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 54 от 28.02.2018 г., акт выполненных работ № 81 от 31.03.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 81 от 31.03.2018 г., акт выполненных работ № 113 от 24.04.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 113 от 24.04.2018 г., акт выполненных работ № 122 от 30.04.2018 г.. справка по форме ЭСМ-7 № 122 от 30.04.2018 г., акт выполненных работ № 146 от 15.05.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 146 от 15.05.2018 г., акт выполненных работ № 163 от 31.05.2018 г.. справка по форме ЭСМ-7 № 163 от 31.05.2018 г., акт выполненных работ № 193 от 30.06.2018 г.. справка по форме ЭСМ-7 № 193 от 30.06.2018 г., акт выполненных работ № 203 от 30.07.2018 г.. справка по форме ЭСМ-7 № 203 от 30.07.2018 г., акт выполненных работ № 225 от 31.08.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 225 от 31.08.2018 г., акт выполненных работ № 244 от 30.09.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 244 от 30.09.2018 г., акт выполненных работ № 309 от 31.12.2018 г.. справка по форме ЭСМ-7 № 309 от 31.12.2018 г., акт выполненных работ № 599 от 25.12.2017 г., справка по форме ЭСМ-7 № 599 от 25.12.2017 г., акт выполненных работ№ 619 от31.12.2017 г., справка по форме ЭСМ-7 № 619 от 31.12.2017 г.

Таким образом, размер задолженности на 20.03.2019 г. составляет 331 344 (триста сорок одна тысяча триста сорок четыре) рубля 00 копеек.

В соответствии с пунктом 4.9. Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (процента от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, 5% от общей суммы задолженности).

Итого сумма неустойки по договору № 109 от 12.12.2017 года составляет 18 424 (восемнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 99 копеек.

 «15» ноября 2017 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МСМ-1» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту - ООО «СК «МСМ-1» Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат Л°5» (ИНН 

<

***> (далее по тексту - ООО «ДСК-5»/Заказчик) были заключен Договор № 106 (далее по тексту - Договор).

В соответствии с пунктом 1 Договора Исполнитель обязуется выполнить/предоставить работы/услуги по перебазировке (монтаж/демонтаж, перевозка башенного крана и крановых путей на объект и с объекта) крана марки «КБ-415», зав. № 93, (далее - «строительная техника») и эксплуатации строительной техники на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Конкретный перечень работ и сроки предоставления строительной техники определяются в согласованных с Исполнителем Заявках Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), направляемых Исполнителю и являющихся неотъемлемой частью Договора.

На основании пункта 2.3.3. Исполнитель вправе требовать исполнения в полном объеме обязательств Заказчика в соответствии с Договором.

Согласно пункту 3.1. Договора, стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов по настоящему Договору определяется Приложением № 5 к настоящему Договору.

Оплата по Договору начисляется с даты окончания монтажа строительной техники.

Согласно приложение № 5 к Договору, предусмотрен порядок оплаты Заказчика, а именно:

1.3. Расчеты по Договору производятся на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформляемых в порядке, установленном Договором.

1.3.1.Основанием для расчетов по Договору за выполненные работы по перебазировке строительной техники являются акты оказания услуг по перебазировке строительной техники.

1.3.2.Основанием для расчетов по Договору за работы/услуги, выполненные/предоставленные строительной техникой за определенный отчетный период, является справка для расчетов за выполненные работы, подписываемая Сторонами на бланке формы № ЭСМ-7, утвержденном Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.97 г. №78, которая одновременно является актом о приемке выполненных работ.

1.6. Расчет с Исполнителем по Договору за предоставленные услуги строительной техники и работу машинистов за отчетный период производится Заказчиком «ежемесячно на основании платежных документов Исполнителя, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

ООО «СК «МСМ-1» обязанность по предоставлению услуг/работ исполнена, что подтверждается актами выполненных работ и справками ЭМС-7: акт выполненных работ № 7 от 25.01.2019 г., акт выполненных работ № 20 от 31.01.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 20 от 31.01.2018 г., акт выполненных работ № 55 от 28.02.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 55 от 28.02.2018 г., акт выполненных работ № 80 от 31.03.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 80 от 31.03.2018 г., акт выполненных работ № 112 от 24.04.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 112 от 24.04.2018 г., акт выполненных работ № 120 от 30.04.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 120 от 30.04.2018 г., акт выполненных работ № 147 от 15.05.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 147 от 15.05.2018 г., акт выполненных работ № 160 от 31.05.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 160 от 31.05.2018 г., акт выполненных работ № 189 от 30.06.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 189 от 30.06.2018 г., акт выполненных работ № 204 от 30.07.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 204 от 30.07.2018 г., акт выполненных работ № 226 от 31.08.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 226 от 31.08.2018 г., акт выполненных работ № 242 от 30.09.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 242 от 30.09.2018 г., акт выполненных работ № 307 от 31.12.2018 г., справка по форме ЭСМ-7 № 307 от 31.12.2018 г., акт выполненных работ № 562 от 30.10.2017 г., справка по форме ЭСМ-7 № 562 от 30.10.2018 г., акт выполненных работ № 618 от 31.12.2017 г., справка по форме ЭСМ-7 № 618 от 31.12.2017 г. 

Таким образом, размер задолженности на 20.03.2019 г. составляет 124 608 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот восемь) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 4.9. Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (процента от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, 5% от общей суммы задолженности).

Итого сумма неустойки по договору № 106 от 15.11.2017 года составляет 5 918 (пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 84 копейки.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Статьей 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик услуг обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с положениями статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ определено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку ответчиком доказательств погашения задолженности не представлено, суд признает заявленные истцом требования о взыскании с ответчика долга в заявленном размере подлежащими удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет пеней, представленный истцом, судом проверен и признан математически и методологически верным. Контррасчета неустойки ответчик не представил, о снижении неустойки не заявил. Учитывая изложенное, пени подлежат взысканию с ответчика в заявленном размере.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 5" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МСМ-1" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 5 486 064 (пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьдесят четыре) рублей, неустойку в размере 410 092 (четыреста десять тысяч девяносто два) рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины  в размере 52 481 (пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят один) рублей.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                   В.И. Крикунова