7/2018-48583(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-6620/2018

г. Салехард

05 октября 2018 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Максимовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Колчиной С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного  общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью Инженерно-Строительная Компания  «Промсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неосновательного  обогащения в сумме 5 520 708 рублей,  

при участии в судебном заседании: представители сторон не явились,  

руководствуясь статьями 15, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования акционерного общества «Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Инженерно- Строительная Компания «Промсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу акционерного общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку (пени) за нарушение срока выполнения работ по  строительству Трубопровода нефтегазосборного к. 21-m. в.р. к. к. 19, 21 Романовского  месторождения по договору строительного подряда от 24.01.2017 № МРН- 17/07100/00048 за период просрочки с 01.08.2017 по 08.06.2018 в размере  

5 520 708 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 50 604 рублей, всего  взыскать 5 571 312 рублей.  

2. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи  жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало- Ненецкого автономного округа в течение месяца со дня принятия (изготовления) его в  полном объеме.  

3. Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Судья О.В. Максимова