АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск 26.09.2023 Дело № А62-10994/2019 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Лазарева М.Е., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Сикам» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) к областному  государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства  Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) о признании незаконным  отказа в приемке выполненных работ, взыскании задолженности по оплате выполненных  работ, пени,  

встречному исковому заявлению областного государственного казенного учреждения  «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ,  стоимости части принятых и оплаченных работ по установке станции биологической  очистки сточных вод,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 

общество с ограниченной ответственностью «Акведук» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>),  

Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с  административными органами (ОГРН 1096731011629, ИНН 

<

***>),  

общество с ограниченной ответственностью «Вендо» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>),  

общество с ограниченной ответственностью «Экология Плюс» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>),  

областное государственное автономное учреждение «Управления государственной  экспертизы по Смоленской области» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью «Сикам»: ФИО2 – генеральный  директор, паспорт;  

от ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»: ФИО3 -  представитель по доверенности, паспорт, ФИО4 - представитель по доверенности,  паспорт;  

иные лица, участвующие в деле, представители не явились, извещены надлежаще; 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 1096731003522; ИНН 6730081331)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН 1057747087155; ИНН  7719555100) задолженность в размере 60 274 197 руб. 80 коп., пени за нарушение сроков  оплаты за период с 22.11.2019 по 14.07.2023 в сумме 6 000 000 руб., с последующим  начислением и взысканием пени на сумму основного долга - 60 274 197 руб. 80 коп., с  применением 1/300 действующей ключевой ставки Банка России на дату уплаты, за каждый  день просрочки, начиная с 15.07.2023 по день фактического исполнения обязательства,  144 195 руб. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы, а также 192 260 руб. в  возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью  «Сикам» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в остальной части – отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 6 000 руб. государственной  пошлины, уплаченной в соответствии с платёжным поручением № 852 от 21.10.2019, о чём  выдать справку.  

Встречные исковые требования областного государственного казенного учреждения  «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу областного государственного казенного  учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) неустойку за период с 01.12.2018 по 08.10.2019 в сумме  4 709 156 руб. 40 коп., а также 86 860 руб. 80 коп. в возмещение расходов по оплате  стоимости экспертного исследования.  

В удовлетворении исковых требований областного государственного казенного  учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в остальной части – отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 22 620 руб.  государственной пошлины.  

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 177 380 руб. государственной пошлины.  

В результате зачета: 

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) задолженность в размере 60 274 197 руб. 80 коп., пени за нарушение сроков  оплаты за период с 22.11.2019 по 14.07.2023 в сумме 1 290 843 руб. 60 коп., с последующим  начислением и взысканием пени на сумму основного долга - 60 274 197 руб. 80 коп., с  применением 1/300 действующей ключевой ставки Банка России на дату уплаты, за каждый  день просрочки, начиная с 15.07.2023 по день фактического исполнения обязательства,  57 334 руб. 20 коп. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы, а также 192 260  руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 22 620 руб.  государственной пошлины.  

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 177 380 руб. государственной пошлины.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Смоленской области в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение  «Экспертиза» (ОГРН 1083254000785; ИНН 3233500555. 241050, г. Брянск, ул. Трудовая,  

д. 5) денежные средства в размере 418 000 руб., по предоставленным реквизитам. 

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Экспертиза» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>.  241050, 

<

...>) об оплате стоимости экспертного исследования в  остальной части (дополнительного выполнения экспертного исследования) – отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Научно-производственное объединение «Экспертиза» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>. 241050, 

<

...>) денежные средства в размере 1 086 руб. 73  коп. в возмещение расходов по обеспечению участия экспертов в судебном заседании.  

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное  объединение «Экспертиза» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>. 241050, 

<

...>) денежные средства в размере 13 231 руб. 27 коп. в возмещение расходов по  обеспечению участия экспертов в судебном заседании.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, исполнительный лист выдается по письменному ходатайству  взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно  арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение  месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный  апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в  законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г.  Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы  подаются через Арбитражный суд Смоленской области.  

Судья М.Е. Лазарев