1148_118461  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

город Севастополь  «06» мая 2020 года Дело № А84-3471/19  

Арбитражный суд города Севастополя  

В составе: судьи Архиповой С.Н., 

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,  

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с  ограниченной ответственностью «Техстрой» (г. Москва, ОГРН 

<

***>)  

к Государственному бюджетному учреждению «Дирекция капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, г. Севастополь),  

о признании незаконным требования Государственного бюджетного учреждения  «Дирекция капитального строительства» № 5007 от 25.07.2019 об уплате неустойки  (пени) и штрафа в размере 38 437 395,76 рублей,  

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110,167 –170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Признать незаконным и отменить требование Государственного бюджетного  учреждения «Дирекция капитального строительства» № 5007 от 25.07.2019 об уплате  неустойки (пени) и штрафа в размере 38 437 395,76 рублей.  

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя  «Единая дирекция капитального строительства» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Техстрой» расходы по оплате госпошлины в сумме 6 000 руб..  

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.  

Судья С.Н. Архипова