И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-49214/19-143-442

12 июля 2019 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 08 июля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2019 года 

Арбитражный суд в составе:

Судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску иску ООО «ТД Машиностроитель» (ИНН 

<

***>) 

к ООО «ИнвестСтройСнаб» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 1.594.600 руб. 00 коп.

при участии: 

от истца: ФИО2 дов. от 12.02.2019г.

от ответчика: ФИО3 дов. от 06.05.2019г.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Машиностроитель» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройСнаб» о взыскании 1 594 600 руб. 00 коп., составляющих в том числе: сумму неосновательного обогащения в размере 1 372 000 руб. 00 коп., неустойку, начисленную за просрочку исполнения обязательства в соответствии с п.6.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 11.09.2018г. за период с 05.10.2018г. по 09.02.2019г. в размере 222 600 руб. 00 коп.

В судебном заседании в порядке ст.163 АПК РФ объявлялся перерыв до 08.07.2019г. до 14 час. 15 мин.  

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на то, что договор расторгнут по инициативе заказчика 29.10.2018г., просил применить ст.333 ГК РФ.   

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав представителей истца и ответчика, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям. 

           Как усматривается из материала дела между Обществом  с ограниченной ответственностью «ТД Машиностроитель» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройСнаб» заключен договор подряда №5_07/18 от 01.08.2018г., в соответствии с которым исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству кровельного пирога на объекте «Торговый центр», расположенный по адресу: г.Москва, ЖР Куркино, ул.Юрловская,д.101,а заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы. Стоимость договора составляет 2 226 000 руб. 00 коп. Срок окончания работ определен до 05.10.2018г. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, истец перечислил субподрядчику аванс в размере 1 372 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежными поручениями №191 от 22.10.2018г.,№186 от 16.10.2018г.,№171 от 27.09.2018г.,№169 от 21.09.2018г.,№166 от 18.09.2018г.,№155 от 11.09.2018г.,№154 от 10.09.2018г.,№141 от 31.08.2018г.,№138 от 29.08.2018г.,№128 от 17.08.2018г.

Обязательства по договору ООО «ИнвестСтройСнаб» исполнены не были. 

В силу п.1 ст.708 ГК РФ, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

Частью 2 ст.715 ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно Технического отчета по обследованию объекта, составленного ООО «Технадзор77», качество выполненных работ на объекте заказчика, выполняемых подрядной организацией ООО   «ИнвестСтройСнаб», не соответствует требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ и других нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации, работы, выполненные подрядчиком ООО «ИнвестСтройСнаб» не соответствуют условиям и требованиям договора подряда №5_07/18 от 28.07.2018г. 

В соответствии с ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Таким образом, в силу статьи 1102 ГК РФ  ответчик обязан вернуть истцу  неосновательно приобретенное имущество (неосновательное обогащение) - то есть денежные средства, принадлежащие   истцу  встречного исполнения   на перечисленную истцом сумму, ответчик не  предоставлял.

При этом ч. 2 ст. 1102 ГК РФ закрепляет правило, согласно которому неосновательное обогащение применяется вне зависимости от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, третьих лиц или произошло помимо их воли.

   В силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 и 309 ГК РФ). 

  Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только исполнение обязательства, произведенное надлежащим образом, прекращает обязательство исполнением (ст. 408 ГК РФ). 

  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ). 

            Требование истца о взыскании  неустойки, начисленной в соответствии с п.6.1  договора в редакции дополнительного соглашения за период с 05.10.2018г. по 09.02.2019г. в размере 222 600 руб. 00 коп. из расчета 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки исполнения договора, но не более 10% от общей стоимости работ по договору, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению лишь в размере 34 300 руб. 00 коп. исходя при этом из следующего. 

          Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, предусмотренной законом или договором неустойкой.

 Стороны, вступая в гражданско-правовые отношения, самостоятельно определяют меры ответственности за неисполнение обязательств.

По смыслу статьи 330 ГК РФ по основаниям возникновения неустойка подразделяется на законную (нормативную) и договорную (добровольную).

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Из смысла приведенных выше нормативных положений следует, что договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон и, соответственно, ее размер, порядок исчисления, условия применения и т.п. определяются исключительно по их усмотрению. При этом Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает требования к форме соглашения сторон о неустойке (статья 331 ГК РФ): соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (часть 1 статьи 331 ГК РФ); несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Ответчиком было заявлено при рассмотрении спора по существу об уменьшении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктами 71-81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №7 от 24.03.2016г. «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что  если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ.

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).  

С учетом обстоятельств настоящего дела, компенсационного характера неустойки в гражданско-правовых отношениях, принципа соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательств должником, исходя из периода неисполнения ответчиком своих обязательств, суд считает  возможным применить статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации со снижением размера неустойки до 34 300 руб. 00  коп., исходя при этом из периода начисления с 05.10.2018г. по 29.10.2018г. (дата расторжения договора) с расчетом по 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки исполнения договора.   

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине. 

            Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 333, 702, 708, 715, 1102 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд          

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ИнвестСтройСнаб» в пользу ООО ТД «Машиностроитель»1 372 000руб. 00коп. -  неосновательного  обогащения, 34 300руб. 00коп. неустойки   и  27 063руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины. 

                В остальной части иска отказать. 

                Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                       О.С.Гедрайтис