АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-13710/23

г. Уфа

12 сентября 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р.,  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные  

электрические сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей "Союз строителей  

Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) третье лицо: 

-общество с ограниченной ответственностью  

"РегиональнаяЭнергоСтроительнаяКомпания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

- конкурсный управляющий ФИО2 (ИНН 

<

***>)  о взыскании неустойки в размере 284 924 руб. 79 коп.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей "Союз  строителей Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  "Башкирские распределительные электрические сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку в размере 284 924 руб. 79 коп., судебные расходы по оплате  госпошлины в размере 8 698 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Э.Р. Шамсутдинов