Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-103025/2024

05 июня 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 июня 2025 года. Полный текст решения изготовлен 05 июня 2025 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Ульяновой М.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Кулян А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

Истец: Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (адрес: 603001, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)  

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроШик Регион» (адрес: 198035, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Морские Ворота, ул. Межевой канал, д. 4, литера А, помещ. 6-Н, ОГРН: 

<

***>)  

О взыскании 273 237 руб. 56 коп., 

при участии - от истца: не явился, извещен; 

- от ответчика: ФИО1 по доверенности от 22.02.2024;  

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (далее - истец), уточнив на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) исковые требования, обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроШик Регион» (далее - ответчик) о взыскании 01 руб. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 711056873, № 711056876, 33 299 руб. 19 коп. процентов.  

В рамках рассмотрения дела № А68-5712/2024 ответчиком было заявлено встречное исковое заявление о взыскании с истца 90 159 руб. 56 коп. неустойки по договору № 711056873 от 14.12.2020, 180 319 руб. 12 коп. неустойки по договору № 711056876 от 14.12.2020.  

В судебном заседании, состоявшемся 12.03.2025, представитель ответчика заявил об отказе от встречных исковых требований к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» о взыскании 90 159 руб. 56 коп. неустойки по договору  

 № 711056873 от 14.12.2020, 180 319 руб. 12 коп. неустойки по договору № 711056876 от 14.12.2020.  

В настоящее судебное заседание истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, своих представителей не направил, ходатайств об отложении судебного заседания не заявил.  

Представитель ответчика в судебном заседании под роспись в протоколе судебного заседания заявил ходатайство об оставлении встречного искового заявления без рассмотрения.  

В соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ ввиду отсутствия возражений сторон против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.  

 Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд установил.  

Как следует из материалов дела, между истцом (сетевая организация) и ответчиком (заявитель) заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 711056873 и № 711056876.  

По условиям договора № 711056873 сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик, указанных в п.1 договора.  

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.  

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения торгового павильона, который располагается (будет располагаться) по адресу: Тульская область, Киреевский район, м.о.г.Болохово, г.Болохово, в районе дома 8 по ул.Ленина, кадастровый номер 71:12:080501:2971.  

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:  

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета на оплату сетевой организацией;  

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня оплаты первого платежа, но не позже дня фактического присоединения;  

45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;  

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.  

В соответствии с условиями договора № 711056876, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик, указанных в п.1 договора.  

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.  

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения торгового павильона, который располагается (будет располагаться) по адресу: 

<

...> в районе дома 1В, кадастровый номер 71:12:060503:1507.  

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:  

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета на оплату сетевой организацией;  

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня оплаты первого платежа, но не позже дня фактического присоединения;  

45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;  

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.  

В соответствии с п. 24 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.  

Платежными поручениями от 14.12.2020г. № 65 (за Договор ТП № 711056876) и 14.12.2020 г. № 66 (за Договор ТП № 711056873) ответчик произвел оплату по договору в размере 15 процентов платы за технологическое присоединение.  

Истец исполнил принятые на себя обязательства по договорам, о чем уведомила ответчика путем размещения уведомления в личном кабинете об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям.  

Однако, обязательство по оплате расходов на технологическое присоединение со стороны ответчика надлежащим образом не были исполнены, в связи с чем у ответчика (на момент обращения истца в суд с настоящим иском) образовалась задолженность в общем размере 167 968 руб. 50 коп., из которых: по договору № 711056873 задолженность в размере 83 984 руб. 24 коп., по договору № 711056876 задолженность в размере 167 968 руб. 50 коп.  

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору, оставление претензионных требований без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.  

Согласно пункту 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), и статье 26 Закона N 35-ФЗ технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами N 861. Указанный договор является публичным.  

Из пункта 7 Правил N 861 следует, что процедура технологического присоединения состоит из нескольких этапов и заканчивается составлением акта об осуществлении технологического присоединения.  

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).  

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861).  

Согласно пункту 18 Правил N 861 мероприятия по технологическому присоединению включают, в том числе, разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий; проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя  

к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата. 

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).  

Указанная правовая позиция приведена в пункте 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.03.2018.  

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).  

Как следует из материалов дела, сетевая организация все необходимые мероприятия по договору выполнила.  

Обязанность по внесению платы за технологическое присоединение осуществлена ответчиком не в полном объеме.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате  

подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.  

Согласно уточненному расчету истца, взысканию с ответчика подлежит задолженность по договорам в размере 01 руб., а также проценты в размере 33 299 руб. 19 коп.  

Расчет задолженности и процентов проверен судом, признан правильным, соответствующим условиям заключенного между сторонами договора и нормам действующего законодательства.  

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В нарушение статьи 65 и части 1 статьи 131 АПК РФ ответчик не представил допустимые и достоверные доказательства, опровергающие исковые требования.  

Оценив в совокупности и взаимной связи документы, представленные в материалы дела, суд считает, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика.  

Поскольку обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроШик Регион» в судебном заседании заявлено ходатайство об оставлении встречного искового заявления без рассмотрения, суд, руководствуясь ст. 148 ч. 2 считает возможным оставить требования ответчика без рассмотрения.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 148 ч.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

решил:

По первоначальному иску:  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕвроШик Регион» в  

пользу публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» 01 руб.  

задолженности, 33 299 руб. 19 коп. процентов, 8 465 руб. судебных расходов по уплате  

государственной пошлины. По встречному иску: 

 Оставить встречный иск общества с ограниченной ответственностью «ЕвроШик  

Регион» без рассмотрения. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

Судья Ульянова М.Н.