Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 суда от 22.06.2022г. 

по делу № А32-36450/2021 

Суд в составе: судьи Миргородской О.П. 

Руководствуясь статьями 41, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Вел Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) г. Ростов-на-Дону в пользу  МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>) г. Сочи  неустойку за нарушение сроков выполнения работ по этапу № 1 в размере 5 875 рублей,  неустойку за нарушение сроков выполнения работ по этапу № 2 в размере 5 438 рублей 52  копейки, штраф в размере 5 000 рублей за неисполнение принятых обязательств по  предоставлению обеспечения.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» (ИНН  

<

***>) г. Сочи в пользу ООО «Вел Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) г. Ростов-на-Дону сумму задолженности за выполненные работы в размере 1 394 492 руб. 15 коп.  

Посредством зачета взыскать с МКУ г. Сочи «Управление капитального  строительства» (ИНН 

<

***>) г. Сочи в пользу ООО «Вел Инжиниринг» (ИНН  

<

***>) г. Ростов-на-Дону денежные средства в размере 1 378 178,63 рублей.  

Взыскать с МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» (ИНН  

<

***>) г. Сочи в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере  30 785 руб. 79 коп.  

Взыскать с ООО «Вел Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) г. Ростов-на-Дону в доход  федерального бюджета 631 руб. 13 коп. государственной пошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке  апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через  принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может  быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в  арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.П. Миргородская