Дело № А43-5699/2022

27 сентября 2022 года

г. Владимир

 

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Тарасовой Т.И.,

судей Новиковой Л.П., Назаровой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беловой Е.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» (ОГРН 1155256006410, ИНН 5256140670) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» (ОГРН 1219100010205 ИНН 9110028407) о взыскании 1 173 327 руб. 99 коп., в отсутствие сторон. 

          Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» (далее - истец, ООО «Нева-Строй») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» (далее - ответчик, ООО «СЗ «ИСК «СТАРТ-СТРОЙ») о взыскании 1 003 702 руб. 30 коп. задолженности, 169 625 руб. 69 коп. неустойки за период с 16.09.2021 по 03.03.2022.

Исковые требования основаны на статьях 309, 310, 702, 720 Гражданского кодекса РФ и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Решением от 27.05.2022 Арбитражный суд Нижегородской области исковые требования удовлетворил, взыскал с ООО «СЗ «ИСК «СТАРТ-СТРОЙ» в пользу ООО «Нева-Строй» 1 003 702 руб. 30 коп. задолженности, 169 625 руб. 69 коп. неустойки за период с 16.09.2021 по 03.03.2022, 24 733 руб. расходов по государственной пошлине, 204 руб. 64 коп. почтовых расходов.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «СЗ «ИСК «СТАРТ-СТРОЙ» обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 02.08.2022 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для  рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

До рассмотрения дела в апелляционной инстанции по существу стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения. 

В соответствии с частями 2, 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На утверждение суда представлено мировое соглашение, заключенное  в соответствии со статьями 49, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации между ООО «Нева-Строй», в лице генерального директора ФИО1 (Истец), с одной стороны, и ООО «СЗ «ИСК «СТАРТ-СТРОЙ», в лице генерального директора ФИО2, по условиям которого:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» признает существующую задолженность (далее - задолженность) по Договору подряда № 23-07 от 23.07.2021 (далее - Договор подряда) в сумме 1 003 702,30 руб. (Один миллион три тысячи семьсот два рубля 30 копеек).

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» и общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» договорились, что неустойка (далее - неустойка) по Договору подряда за период с 16.09.2021 по 27.09.2022 устанавливается в твердой денежной сумме и составляет 30 554,14 рублей (Тридцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 14 копеек).

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» и общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» договорились, что общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» компенсирует обществу с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» следующие расходы (далее - иные расходы):

расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 733 рублей.

почтовые расходы в размере 1010,56 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» осуществляет уплату задолженности, неустойки по Договору подряда, а также иных расходов согласованных пунктами 1-3 настоящего мирового соглашения в общей сумме 1 060 000 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублей в срок до 23 сентября 2022 года по реквизитам, указанным истцом.

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» отказывается от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» неустойки в сумме свыше, предусмотренной пунктом 2 настоящего мирового соглашения, иных расходов, не предусмотренных пунктом 3 Настоящего мирового соглашения.

С момента надлежащего выполнения обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» условий настоящего мирового соглашения все споры по договору подряда № 23-07 от 23.07.2021  между Сторонами считаются разрешенными.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

Мировое соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и подлежит утверждению Первым арбитражным апелляционным судом.

Первый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев данное мировое соглашение, пришел к выводу о возможности его утверждения, так как оно не противоречит законам, иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В связи с  утверждением мирового соглашения  производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

         Согласно пункту 3  статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.

         При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Руководствуясь статьями 17, 49, 104, 110, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 266, 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.05.2022 по делу № А43-5699/2022 отменить.

 Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), по условиям которого:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» признает существующую задолженность по Договору подряда № 23-07 от 23.07.2021 в сумме 1 003 702,30 руб. (Один миллион три тысячи семьсот два рубля 30 копеек).

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» и общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» договорились, что неустойка  по Договору подряда за период с 16.09.2021 по 27.09.2022 устанавливается в твердой денежной сумме и составляет 30 554,14 рублей (Тридцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 14 копеек).

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» компенсирует обществу с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» следующие расходы (далее - иные расходы):

расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 733 рублей.

почтовые расходы в размере 1010.56 рублей.

4.Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» осуществляет уплату задолженности, неустойки по Договору подряда, а также иных расходов согласованных пунктами 1-3 настоящего мирового соглашения в общей сумме 1 060 000 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублей в срок до 23 сентября 2022 года по реквизитам, указанным истцом.

5.Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Строй» отказывается от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» неустойки в сумме свыше, предусмотренной пунктом 2 настоящего мирового соглашения, иных расходов, не предусмотренных пунктом 3 Настоящего мирового соглашения.

6.С момента надлежащего выполнения обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» условий настоящего мирового соглашения все споры по договору подряда № 23-07 от 23.07.2021 г между сторонами считаются разрешенными.

Производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «СТАРТ-СТРОЙ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 1 500 руб., уплаченную по платежному поручению № 251 от 09.06.2022.

Постановление

 вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

 

Председательствующий судья 

ФИО3

 

Судьи

ФИО4

 

ФИО5