535/2023-43013(2) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15  

http://faspo.arbitr.ru e-mail: info@faspo.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда кассационной инстанции Ф06-6184/2023

Дело № А57-31148/2022

г. Казань

08 сентября 2023 года

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:  председательствующего судьи Гильмановой Э.Г.,  

судей Сабирова М.М., Желаевой М.З., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием  системы видеоконференц-связи помощником судьи Шакировой А.Н.,  

при участии в судебном заседании представителя,  присутствовавшего в Арбитражном суде Саратовской области  

истца – ФИО1, по доверенности, 

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле – извещены  надлежащим образом,  

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу  Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  администрации муниципального образования «Город Саратов»  

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 14.02.2023 и  постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда  от 12.04.2023  

по делу № А57-31148/2022  

по исковому заявлению Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и  транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов»  (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «НГ Групп» (ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки,  

УСТАНОВИЛ:

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее –  Комитет, заказчик, истец) обратился в Арбитражный суд Саратовской  области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «НГ Групп» (далее – ООО «НГ Групп», подрядчик,  ответчик) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ  по муниципальному контракту № 0160300002721000067 от 21.12.2021  в размере 222 398 руб. 65 коп.  

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 14.02.2023  по делу № А57-31148/2022 в удовлетворении исковых требований  отказано.  

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда  от 12.04.2023 решение Арбитражного суда Саратовской области  от 14.02.2023 оставлено без изменения.  

Не согласившись с решением арбитражного суда и постановлением  арбитражного апелляционного суда Комитет обратился в Арбитражный  суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит  обжалуемые судебные акты отменить, принять новое решение по делу,  которым требования Комитета о взыскании штрафа в размере  222 398 руб. 65 коп. с ООО «НГ Групп» удовлетворить по основаниям,  изложенным в жалобе.  

В частности заявитель кассационной жалобы не согласен с выводами  арбитражных судов о наличии оснований для списания неустойки, считает,  

что неустойка выполняет превентивную функцию, и является самым  эффективным средством принудительного воздействия на правонарушителя.  

Определением Арбитражного суда Поволжского округа  от 31.07.2023 кассационная жалоба Комитета принята к производству,  назначено судебное заседание на 05.09.2023 на 15 час. 20 мин.  с использованием систем видеоконференц-связи при содействии  Арбитражного суда Саратовской области.  

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,  проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  правильность применения судами первой и апелляционной инстанций  норм материального и процессуального права, суд округа приходит  к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной  жалобы ввиду следующего.  

Как следует из материалов дела и установлено судами, 21.12.2021  между ООО «НГ Групп» и Комитетом заключен муниципальный контракт   № 0160300002721000067 (далее – контракт), согласно условиям которого  подрядчик обязан выполнить работы по ремонту автомобильных работ,  указанных в Смете (Приложение № 1), согласно перечню объектов  (Приложение № 2) и графиком выполнения работ (Приложение № 3), и  сдать результат работ заказчику.  

Согласно пункту 2.2 контракта стороны предусмотрели следующие  сроки выполнения работ: начало выполнения работ в соответствии с графиком  выполнения работ с даты выдачи заказчиком разрешения на производство  дорожных работ, окончание выполнения работ – до 30.09.2022.  

Цена контракта в соответствии с пунктом 4.1 определяется  в соответствии со сметой (Приложение № 1) и составляет  126 529 854 руб. 64 коп.  

Как следует из искового заявления и пояснений истца, ответчиком  допущено нарушение конечного срока выполнения работ, что следует  из актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.  

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензиях  от 07.09.2022, послужило основанием для обращения истца в суд  с заявленным требованием.  

Как верно установлено судами, спорные отношения сторон  регулируются главой 37 о подряде, общими положениями  об обязательствах Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).  

Закон № 44-ФЗ является специальным законом и подлежит  применению к отношениям, связанным с осуществлением закупок  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных или муниципальных нужд, исполнение и соблюдение  норм которого носит обязательный характер для всех участников процесса.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда  одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику,  а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В силу статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы  (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758),  предназначенные для удовлетворения муниципальных нужд,  осуществляются на основе муниципального контракта на выполнение  подрядных работ для муниципальных нужд.  

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по муниципальному контракту  на выполнение работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется  выполнить строительные, проектные и другие, связанные со  строительством объектов производственного и непроизводственного  

характера работы и передать их муниципальному заказчику, а  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и  оплатить их или обеспечить их оплат.  

Согласно статье 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность  за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков  выполнения работы.  

В связи с нарушением сроков выполнения работ истцом произведено  начисление пеней в общем размере 222 398 руб. 65 коп.  

Как следует из пункта 1 статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств  может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника,  поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным  платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,  в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков  (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).  

В части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в контракт  включается обязательное условие об ответственности заказчика и  поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

Пунктом 8.7 контракта за нарушение сроков выполнения  предусмотрена ответственность в виде пени, начисляемой за каждый день  просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и  устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей  на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную  

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически  исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если  законодательством Российской Федерации установлен иной порядок  начисления пени.  

Вместе с тем согласно части 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ  начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные  заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или  ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств,  предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке,  которые установлены Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику,  исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов,  пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  обязательств, предусмотренных контрактом» (далее – Постановление  Правительства РФ от 04.07.2018 № 783) утверждены Правила  осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней),  начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных  заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных  контрактом (далее – Правила).  

В марте 2022 года в Правила внесены изменения Постановлениями  Правительства РФ от 10.03.2022 № 340, от 23.03.2022 № 439, которыми  введены новые антикризисные меры в виде списания неустоек  по контрактам, в частичности, списание санкций не привязано к году  возникновения обязательства по их уплате.  

Согласно подпункту «а» пункта 3 указанных Правил списание  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)  осуществляется заказчиком, в том числе, в случае если общая сумма  

начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает  5 процентов цены контракта.  

Судами установлено, что обязательства по контракту ответчиком  исполнены в полном объеме, а срок исполнения обязательства был  установлен в 2022 году.  

Заявленная сумма неустойки 222 398 руб. 65 коп. не превышает 5 %  от цены контракта.  

Доказательств наличия обстоятельств, исключающих в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 списание  неустойки, материалы дела не содержат и судами не установлены.  

При этом часть 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ носит императивный  характер (то есть обязательный к исполнению), прямо предписывая  действия заказчика при определенных обстоятельствах.  

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 28.06.2017, списание, рассрочка начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней)  в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального)  контракта при определенных условиях является именно обязанностью  государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные  действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей  по государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд,  рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика,  исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить  соблюдение истцом требований приведенного законодательства.  

В соответствии с правовой позицией Судебной коллегии  по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,  изложенной в определении от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712 по делу  

 № А40-179525/2017, указанный порядок списания начисленных сумм  неустоек направлен на установление действительного размера  задолженности и урегулирование споров между сторонами.  

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций  по государственному (муниципальному) контракту суд вправе  самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер  государственной поддержки (определение Верховного Суда Российской  Федерации от 24.04.2018 № 305-ЭС17-23242).  

С учетом изложенного, арбитражные суды первой и апелляционной  инстанций пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований  для удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки, поскольку  в силу подпункта «а» пункта 3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018   № 783 начисленная истцом сумма неустойки подлежит списанию.  

Довод жалобы о том, что положения Постановления Правительства  РФ от 04.07.2018 № 783 не подлежат применению к заявленной  ко взысканию истцом неустойке, апелляционный суд посчитал ошибочным  не соответствующими обстоятельствам дела.  

Судом кассационной инстанции также не установлено оснований  для не применения императивного требования закона о списании  неустойки применительно к обстоятельствам настоящего спора.  

Доводы кассационной жалобы изучены судом, однако, они подлежат  отклонению, поскольку указанные в кассационной жалобе доводы  не опровергают законность и обоснованность принятых по делу судебных  актов и правильности выводов судов, а свидетельствуют о несогласии  заявителя с установленными судами обстоятельствами и оценкой  доказательств, и, по существу, направлены на их переоценку.  

Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств  находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда  кассационной инстанции, определенных положениями статей 286,  287 АПК РФ.  

Иная оценка заявителем жалобы установленных судами фактических  обстоятельств дела и толкование положений закона не означает  допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.  

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемых судебных актов  судами нарушений норм процессуального права, которые могли бы  явиться основанием для отмены обжалуемых судебных актов,  кассационной инстанцией не установлено. Нормы материального права  применены правильно.  

Таким образом, на основании вышеизложенного суд кассационной  инстанции считает, что оснований для удовлетворения кассационной  жалобы не имеется.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд Поволжского округа  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 14.02.2023 и  постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда  от 12.04.2023 по делу № А57-31148/2022 оставить без изменения,  кассационную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и  может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда  Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1.,  291.2. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 12.05.2023 8:28:00Кому выдана Сабиров Марат Мухамматович

Председательствующий судья Э.Г. Гильманова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 30.05.2023 6:23:00

Судьи М.М. Сабиров 

Кому выдана Желаева Мадина Загреевна

Электронная подпись действительна.

 М.З. Желаева 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.05.2023 16:36:00

Кому выдана Гильманова Эльмира Георгиевна