АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина 76, тел. 61-92-78  http://www.altai-krai.arbitr.ru е-mail: а03.info@arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А03-24505/2014

г. Барнаул

09 августа 2017 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело  

- по иску администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск  (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер», г.  Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 18 737 311 руб. 92 коп. неустойки,  

- по иску Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск, к  Алтайскому государственному унитарному предприятию «Алтайстройзаказчик», г.  Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 2 868 015 руб. 62 коп. излишне  уплаченных денежных средств, 60 629 руб. 85 коп. неосновательно полученного  вознаграждения за выполнение функций заказчика – застройщика,  

 -по иску общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» к  Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск о взыскании 2 149  196 руб. 99 коп. долга,  

- по иску администрации города Новоалтайска Алтайского края к обществу с  ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» о расторжении муниципального  контракта № 24 от 27.11.2012,  

при участии в судебном заседании: 

от истца (администрации г. Новоалтайск) – ФИО2 (доверенность, паспорт),  ФИО3 (доверенность, паспорт);  

от ответчика по первоначальному иску – ФИО4 (доверенность, паспорт);  

от третьего лица - (Комитет Администрации Алтайского края по финансам,  налоговой и кредитной политике) – не явился, извещен;  

от АКГУП «Алтайстройзаказчик» - ФИО5 (доверенность, паспорт); 

На основании статей 309, 330, 404 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137,  пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края   

Р Е Ш И Л :

Принять отказ истца - администрации города Новоалтайска Алтайского края от  иска к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» о расторжении  муниципального контракта № 24 от 27.11.2012, производство по делу в указанной части  прекратить.  

Признать обоснованными требования администрации города Новоалтайска  Алтайского края, г. Новоалтайск (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строй-Мастер», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании  722 586 руб. 15 коп. неустойки.  

В удовлетворении требований о взыскании неустойки в оставшейся части отказать.  

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью  «Строй-Мастер» к Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск  о взыскании 2 149 196 руб. 99 коп. долга.  

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с  Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер», г.  Барнаул (ОГРН 

<

***>) 1 426 610 руб. 84 коп. долга, 195 562 руб. 50 коп.  расходов по проведению экспертиз.  

В удовлетворении иска Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г.  Новоалтайск (ОГРН 

<

***>) к Алтайскому государственному унитарному  предприятию «Алтайстройзаказчик», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 2  868 015 руб. 62 коп. излишне уплаченных денежных средств, 60 629 руб. 85 коп.  неосновательно полученного вознаграждения за выполнение функций заказчика –  застройщика отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер», г.  Барнаул (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 098 руб. 12 коп.  государственной пошлины.  

Взыскать с Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск  (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр  независимой профессиональной экспертизы «Алтай – Эксперт» (ОГРН 

<

***>)  210 000 руб. за проведение экспертизы.  

Взыскать с Администрации города Новоалтайска Алтайского края, г. Новоалтайск  (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алтайский  центр строительно – технической экспертизы» 500 руб. за проведение экспертизы.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.Н. Пашкова