373/2020-92800(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru; е-mail: info@kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Курск 

«15» октября 2020 года Дело № А35-3194/2020  

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Волковой Е.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  

Департамента строительства и развития дорожной сети города Курска к обществу с ограниченной ответственностью «Тектоника» 

о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 19 июля 2019 года   № 01443000040190003610001 за нарушение сроков выполнения работ в размере 30 323  руб. 04 коп.  

В судебном заседании приняли участие представители:  от истца: не явился (извещен надлежащим образом),  

от ответчика: не явился (извещен надлежащим образом). 

Руководствуясь статьями 110, 152, 167-171, 176, 177, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Департамента строительства и развития дорожной сети города  Курска удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тектоника» в пользу  Департамента строительства и развития дорожной сети города Курска неустойку за  период с 02.10.2019 по 18.12.2019 в сумме 23 431 руб. 45 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тектоника» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 000 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в  Арбитражный суд Центрального округа, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Волкова  

15 октября 2020 года