АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-6505/2020

10 июня 2020 года

г. Челябинск

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Михайлова К.В.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Бельтюковой Е.А. рассмотрев в открытом судебном заседании исковое  заявление Управления капитального строительства и благоустройства  администрации Озерского городского округа Челябинской области, ОГРН  1027401182665, г. Озерск Челябинской области, к Федеральному  государственному унитарному предприятию «Производственное объединение  «Маяк», ОГРН 1027401177209, г. Озерск Челябинской области, о взыскании  303 233 руб. 11 коп.,  

Руководствуясь статьями 49, 101, 110, 112, 167-171, 176, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд  

РЕШИЛ:

Уточнение исковых требований Управления капитального строительства  и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской  области, ОГРН 1027401182665, г. Озерск Челябинской области, о взыскании с  Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное  объединение «Маяк», ОГРН 1027401177209, г. Озерск Челябинской области,  пеней в размере 256 581 руб. 86 коп. за просрочку исполнения обязательства по  муниципальному контракту № 99-2019/УКСиБ от 02.09.2019, начисленных за  период с 01.10.2019 по 01.12.2019, принять.  

Исковые требования удовлетворить полностью. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Производственное объединение «Маяк», ОГРН 1027401177209, г. Озерск  Челябинской области, в пользу Управления капитального строительства и  благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской  области, ОГРН 1027401182665, г. Озерск Челябинской области, пени в размере  256 581 руб. 86 коп за просрочку исполнения обязательства по  муниципальному контракту № 99-2019/УКСиБ от 02.09.2019, начисленные за  период с 01.10.2019 по 01.12.2019.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Производственное объединение «Маяк», ОГРН 1027401177209, г. Озерск  Челябинской, области в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 8 132 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья К.В. Михайлов