АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-45303/23

11 июня 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Косенко  М.О.  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью "Торикрымстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Станица" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании 17 024 929,98 рублей (уточненные  требования)  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания  "Станица" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Торикрымстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  задолженность в размере 3 373 500 руб., неустойку в размере 13 426 530 руб., неустойку в  размере 269 880 руб. за период с 04.06.2024 по 11.06.2024, неустойку за период с  12.06.2024 по день фактической оплаты долга исходя из 1% за каждый день просрочки,  судебные расходы в возмещение оплаты государственной пошлины в размере 49 227 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания  "Станица" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 57  339 руб. государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова