АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

Дело № А32-40024/2018

г. Краснодар

06 декабря 2018 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Грачева С.А., при ведении  протокола судебного заседания и его аудиозаписи помощником судьи Чуриковым В.С.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации  Северского сельского поселения Северского района, ст. Северская (ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Северское дорожное ремонтное  строительное управление», ст. Северская (ИНН 

<

***>) о взыскании пени за  нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту в размере  1142006 рублей 46 копеек,  

при участии в заседании: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 27.09.2018 г. № 2222, ФИО2  по доверенности от 01.11.2018 г. № 2525,  

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 30.10.2018 г., 

руководствуясь ст. 110, 167-171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации   

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северское дорожное  ремонтное строительное управление», ст. Северская (ИНН 

<

***>), в пользу  администрации Северского сельского поселения Северского района, ст. Северская (ИНН  

<

***>), пени за нарушение срока контракта в размере 132571 рубль 23 копейки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северское дорожное  ремонтное строительное управление», ст. Северская (ИНН 

<

***>), в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 2835 рублей 16 копеек.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского  края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.  

Судья С.А. Грачев