50_6816852 

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-92387/17

27 февраля 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

Председательствующего судьи О.Н. Верещак ,при ведении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску ООО "СПЕЦСТРОЙМАШ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Управлению  строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации  Пушкинского муниципального района Московской области ( ОГРН 

<

***> ) , о  взыскании неустойки по муниципальному контракту,  

При участии в судебном заседании- согласно протоколу 

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Управления строительства, архитектуры и градостроительного  регулирования администрации Пушкинского муниципального района Московской области  в пользу ООО «СпецСтройМаш» неустойку в размере 31 509 846 руб. 15 коп., а также  расходы по оплате государственной пошлины в размере 180 549 руб. 00 коп.  

 При недостаточности или отсутствии денежных средств у Управления  строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации  Пушкинского муниципального района Московской области  взыскание произвести  субсидиарно с Администрации Пушкинского муниципального района Московской области  за счет казны Пушкинского муниципального района Московской области.  

 Исполнительный лист выдать в порядке ст. 319 АПК РФ. 

 Настоящее решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого  решения.  

Судья О.Н. Верещак