РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-111801/23-170-1145

г. Москва

05 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 февраля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 05 апреля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Ереминой И. И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Солдатовой П.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "ПСС" (125167, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 36, СТР. 40, ПОМЕЩ. 219, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.03.2013, ИНН: 

<

***>)

к ООО "ТН - СЕРВИС" (423440, РОССИЯ, РЕСП. ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ М.РН, АЛЬМЕТЬЕВСК Г., 

<

...> Д. 3, ПОМЕЩ. 305, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.02.2008, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 141 835 276 руб.

при участии третьего лица: ООО «Газпромнефть – Оренбург»

в заседании приняли участие:

от истца – не явился, извещен

от ответчика – ФИО1 по дов. от 28.12.2023 г.

от третьего лица – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПСС" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "ТН - СЕРВИС" (далее – ответчик) о взыскании 141 835 276 руб.

Истец не явился, надлежаще извещен, доводы отзыва ответчика не опроверг.

Ответчик возражал по доводам отзыва.

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 12.12.2019 г. между ООО «НКТ-Сервис» (далее - Поставщик, Ответчик) и ООО «Промышленное Строительство Самара» (далее - Покупатель, Истец) заключен договор поставки №5/177 от 12.12.2019г. (далее по тексту - «Договор») в соответствии с п.1.1, которого Поставщик обязуется с срок, установленный договором, передавать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар по наименованию, характеристикам и в количестве, предусмотренными Договором.

Наименование, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара, его ассортимент, количество и комплектность, а также цена, сроки, порядок поставки и оплаты Товара, Грузополучатель и иные условия согласовываются Сторонами в приложениях к настоящему Договору (п.1.2. Договора).

По Приложению №1 от 12.12.2019г. (далее по тексту - «Приложение») Поставщик принял на себя обязательство поставить Трубу НКТ 73x5,5 Е, с резьбовым соединением НКТС-Г ТУ 24.20.32-007-37072885-2019 в количестве 140 тн. по цене 211 064,40 руб. (без НДС) за 1 тн., всего на сумму 35 458 819,20 руб. (в т.ч. НДС 20%). По условиям Приложения допускается недогруз/перегруз Товара в пределах 5%.

В приложении №1 от 12.12.2019г. определено что доставка готовой продукции производится автотранспортом в срок до 15.04.2020г. включительно, за счет Поставщика.

Приложением также определен Грузополучатель Товара: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Оренбург» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, местонахождение: 460027, 

<

...>, 

<

...>)

В соответствии с п.4.2 договора и п. 2 Приложения №1 к договору покупатель производит оплату в следующем порядке: авансирование 50% при условии предоставления Поставщиком банковской гарантии на поставку полного объема Товара согласно условий договора до полного исполнения договорных обязательств. Оплата оставшихся 50% производится после получения покупателем (грузополучателем) партии товара в полном объеме в пункте назначения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи товара (в случае его оформления, а в случае его отсутствия с даты поставки) и при условии получения покупателем (грузополучателем) документов, указанных в договоре в п.2.2 и п.5.5 договора, а также успешного прохождения товаром входного контроля.

Товар оплачен покупателем платежными поручениями №24 от 04.02.2020. №120 от 30.06.2020, №73 от 13.08.2020.

В п. 4 Приложения №1 от 12 декабря 2019 года к договору стороны согласовали место поставки и грузополучателя - Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Оренбург»; 460027, 

<

...>.

В соответствии с п.5.3 договора обязательства поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента передачи товара в комплекте (если товар поставляется в комплекте) либо передачи всей партии товара покупателю (грузополучателю) в пункте назначения, указанном в приложении.

Дата поставки и момент перехода права собственности на товара от поставщика к покупателю определяется моментом передачи товара покупателю (грузополучателю) и подписания представителями сторон транспортного/товарно-транспортного документа.

Согласно товарно-транспортным накладным № 4118 от 19.05.2020, 4128 от 19.05.2020, 4132 от 19.05.2020, 4134 от 19.05.2020, 4131 от 19.05.2020, 4140 от 19.05.2020, 4146 от 19.05.2020 поставщик осуществил поставку следующего товара: Труба НКТП ЛКМ Термо 120 Б 73x5,5 Е ГОСТ 633 резьба НКТС-Г ТУ 1320-002-67740692-2013, согласно товарно-транспортной накладной №4129 от 19.05.2020, №4130 от 19.05.2020 - НКТ-Г 73x5,5 без покрытия_Е.

В соответствии со ст. 478 ГК РФ Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности.

Согласно ст.519 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.

Из материалов дела усматривается, что в срок, установленный договором, ответчик поставку товара нс осуществил, просрочка поставки товара превысила 20 дней. 19.05.2020 ответчик в адрес грузополучателя поставил товар с иным наименованием а именно: Труба НКТП ЛКМ Термо 120 Б 73x5,5 Е ГОСТ 633 резьба НКТС-Г ТУ 1320-002- 67740692-2013, а также НКТ-Г 73x5,5 без покрытияЕ, тогда как в соответствии с Приложением № от 12 декабря 2019 года к договору поставке подлежал следующий товар: Труба НКТ 73x5,5 Е, с резьбовым соединением НКТС-Г ТУ 24.20.32-007- 37072885-2019. Данный товар не соответствует условию о комплектности.

Между тем суд учитывает то обстоятельство, что товарно-транспортные накладные №4118 от 19.05.2020, 4128 от 19.05.2020, 4132 от 19.05.2020, 4134 от 19.05.2020, 4129 от 19.05.2020, 4130 от 19.05.2020, 4131 от 19.05.2020, 4140 от 19.05.2020, 4146 от 19.05.2020 подписаны истцом, в дальнейшем истец произвел оплату по договору. Таким образом, истец принял товар, не соответствующий условию о комплектности.

Согласно п.7.12 договора, в соответствии с которой если Покупателем/Грузополучателем будет установлено, что Товар поставлен с нарушением условий, изложенных в п. 2.6, п. 2.7, п. 5.13, п.5.14 Договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в трехкратном размере цены (стоимости) Товара, но не менее 100 000 (ста тысяч) рублей, а также возмещает все понесенные покупателем убытки.

В соответствии с на п. 2.6.1 договора, в случае если предусмотрено соответствующим приложением, товар должен поставляться комплектом. В Приложении должно быть определено, что считается комплектом для конкретного Товара. Товар, не соответствующий описанию, данному в Приложении, считается некомплектным.

Согласно пункту 2.10 Договора «По результатам проведенной технической инспекции и (или) заводских испытаний в отношении Товара, подлежащего инспекции, Покупателем или привлеченной для инспекции компанией должно быть выпущено: «Разрешение на отгрузку» или «Уведомление о несоответствии»». В том же пункте указано, что «отгрузка Товара, подлежащего инспекции, без «Разрешения на отгрузку» или с выпущенным в отношении такого Товара «Уведомления о несоответствии» не допускается и будет являться нарушением договорных обязательств».

Основной заказчик ООО «Газпромнефть - Оренбург» не принял данный Товар, так как инспекционный отдел ООО «Бизнес Тренд», ответственный в данном случае, не снял выписанные уведомления, что является грубым нарушением договорных обязательств по поставке Товара. При отгрузке Товара произошла фиксация нарушения - в Акте о выявленных недостатках с отражением «Уведомлений несоответствия» от 27.01.2021 (т.2, л.д. 64-65).

Па основании пункта 2.10 договора продукция при отгрузке должна иметь штамп от инспекции ООО «Бизнес-Тренд» - «Разрешение на отгрузку».

В частности, не закрыты два уведомления (1 и 10):

-Уведомление № 1 - согласование трубной заготовки и муфт изготовленного без контроля инспекции (т.2, л.д. 62);

-Уведомление № 10 - предоставление сертификата качества по нанесению покрытия, так как ООО «Газпромнефть-Оренбург» требует предоставить сертификат качества на покрытие (т.2, л.д. 62 на обороте).

Согласно п. 4.2 договора, приемка Товара происходит при условии получения Покупателем документов, указанных в Договоре в и. 2.2. и п. 5.5., а также успешного прохождения Товара - входного контроля.

В соответствии с п. 6.2.2 Договора, приемку Товара осуществляют Уполномоченные представители Грузополучателя в количестве не менее 3 (трех) человек не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления Товара на склад Грузополучателя и документов по п. 5.5.1.2 Договора.

Учитывая изложенное, не исполнен абзац 8 п. 5.5.1.2. Договора, так как не имеется «Разрешения на отгрузку». Как пояснил представитель истца, трубы были не приняты на баланс ООО «Газпромнефть-Оренбург» из-за отсутствия достоверной документации.

П. 2.6.1. Договора предусматривает, что «Товар должен поставляться комплектом. В Приложении должно быть определено, что считается Комплектом для конкретного Товара. Товар, не соответствующий описанию, данному в Приложении, считается некомплектным». П. 2.6.2. Договора предусматривает, что «качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого Производителя. Поставка Товара иного Производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о Производителе Товара должно быть согласовано Сторонами и совершено в письменной форме в установленном Договором порядке».

Ответчиком поставлен товар, не соответствующий описанию, данному в Приложении №1 от 12 декабря 2019 года к договору.

Доводы истца, изложенные в исковом заявлении судом признаны необоснованными ввиду следующего:

Как следует из содержания искового заявления, истец заявил требования об одностороннем отказе от исполнения договора поставки, в связи с передачей поставщиком товара, не отвечающего условиям договора о комплектности.

Согласно пункту 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450 ГК РФ).

В частности, существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (абзац четвертый пункта 2 статьи 450 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 519 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 480 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 480 ГК РФ в случае передачи некомплектного товара (статья 478 ГК РФ) покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; доукомплектования товара в разумный срок.

Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору: потребовать замены некомплектного товара на комплектный; отказаться от исполнения договора купли- продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Как установлено материалами Дела № А55-31717/2020, поставщик передал покупателю товар, а покупатель оплатил, установленную за него цену.

Все требования покупателя о замене и доукомлектовании товара были исполнены поставщиком в 2019 году. При этом суды определили, что доказательств непригодности поставленного и принятого товара к эксплуатации в соответствии с требуемым назначением, истцом не представлено.

Доказательств непригодности поставленного поставщиком товара в материалы настоящего дела также не представлено истцом.

На основании п. 10.4 договора поставки, договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) и действует до 31.12.2020, а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения. После наступления даты окончания действия договора, его условия распространяются только на приложения, подписанные сторонами до указанной даты, но не завершенные исполнением. Приложения подлежат полному исполнению сторонами в соответствии с условиями договора. Положения договора об ответственности сторон действуют в течение трех лет после прекращения договора.

По общему правилу нельзя требовать возвращения исполненного по договору, если к моменту его расторжения все исполнено в равном объеме и интересы сторон не нарушены (п. 4 ст. 453 ГК РФ, п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35).

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Истец, имея основанную на нормах статьи 41 АПК РФ возможность представить основанный на нормах действующего законодательства расчет исковых требований, доказательства его подтверждающие, поэтому в соответствии со ст. 9 АПК РФ должен нести риск наступления последствий не совершения им процессуальных действий.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ истцом не представлено доказательств того, что неисправность вагонов, возникла по причинам, которые не зависели от перевозчика, то есть перевозчик не мог выявить данную неисправность при принятии вагона к перевозке. 

Таким образом, требования истца о возврате стоимости товара, подлежат отклонению судом.

Истцом также заявлено о взыскании штрафа в размере 106 376 457 руб.

Согласно ст. 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда, являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Следовательно, отсутствие нарушений со стороны поставщика условий договора поставки о качестве и комплектности товара, зафиксированное арбитражным судом кассационной инстанции в деле № А55-31717/2020, является преюдициально установленным фактом, не требующим доказывания при рассмотрении настоящего спора.

Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным па обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по друг ому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела.

Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Таким образом, суд не может не учитывать вступившее в законную силу постановление Арбитражного суда Поволжского округа, иное привело бы к нарушению принципа правовой определенности и непротиворечивости судебных актов.

В связи с чем, производство по делу в части данных требований в силу п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ подлежит прекращению.

Остальные доводы и доказательства, приведенные и представленные лицами, участвующими в деле, суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию в силу их малозначительности и/или безосновательности, а также в связи с тем, что по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения. 

Расходы по оплате госпошлины подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 8, 10, 12, 307-310, 330, 401, 454, 475-480, 506, 516 ГК РФ, ст.ст. 9, 41, 64-68, 70-75, 110, 112, 123, 150, 156, 167-171, 176, 181 АПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Прекратить производство по делу в части требований о взыскании штрафа в размере 106 376 457 руб.

Отказать в удовлетворении требования оплаты за товар в размере 35 458 819,20 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

И.И.Еремина