16/2019-118105(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А28-8094/2019

г. Киров

12 сентября 2019 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Шмырина С.Ю.  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств  аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Вятская дорожно-Строительная  компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 610002,  Россия, 

<

...>)  

к муниципальному унитарному предприятию «Теплосервис» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 613150, Россия, 

<

...>)  

о взыскании неустойки, судебных расходов на оплату услуг представителя и  расходов по уплате государственной пошлины  

при участии в судебном заседании представителей: истца – ФИО2, по доверенности от 10.01.2019; 

ответчика – ФИО3, по доверенности от 24.05.2019.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

взыскать с муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 613150, Россия, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Вятская дорожно-Строительная компания» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 610002, Россия, 

<

...>) неустойку за период с 24.04.2019 по  13.05.2019 в сумме 48 271 (сорок восемь тысяч двести семьдесят один) рублей  65 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 (две  тысячи) рублей 00 копеек, судебные расходы по уплате юридических услуг в  сумме 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Вятская дорожно- Строительная компания» (ИНН: 4345396985, ОГРН: 1144345022799, юридический  адрес: 610002, Россия, Кировская область, г.Киров, ул.Блюхера, д. 39, офис 314) из  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 967 (одна тысяча  девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, уплаченную платежным поручением  от 10.06.2019 № 506.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

Судья С.Ю. Шмырин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 8:50:14

 Кому выдана Шмырин Сергей Юрьевич