1 2111213_6254288  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-4616/2021

г. Уфа

20 февраля 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  Рамазановой А.М., рассмотрел дело по иску государственного бюджетного  учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирский ордена  Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури  (ИНН: 0274035291, ОГРН: 1030203896700) к обществу с ограниченной  ответственностью Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (ИНН:  0277051220, ОГРН: 1030204433896); третьи лица, не заявляющие самостоятельных  требований относительно предмета спора, Министерство культуры Республики  Башкортостан (ИНН: 0275071849, ОГРН: 1100280037054), Министерство финансов  Республики Башкортостан (ИНН: 0274034308, ОГРН: 1030203917622), общество с  ограниченной ответственностью «Промстройинжиниринг» (ИНН: 2312227579,  ОГРН: 1152312004514; о взыскании 19 956 405 руб. неустойки (с учетом принятого  судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований),  

по объединенному делу по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью Генподрядный трест  «Башкортостаннефтезаводстрой» (ИНН 0277051220, ОГРН 1030204433896) к  Государственному бюджетному учреждению культуры и искусства Республики  Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени академический  театр драмы имени Мажита Гафури (ИНН 0274035291, ОГРН 1030203896700) о  взыскании долга в размере 24 890 047 руб. 69 коп., 1 139 304 руб. 52 коп. неустойки  (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований),  

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований государственного бюджетного  учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Башкирский ордена  Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури  отказать.  

Взыскать с государственного бюджетного учреждения культуры и искусства  Республики Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени  академический театр драмы имени Мажита Гафури (ИНН: 0274035291, ОГРН:  1030203896700) в доход федерального бюджета 22 624 руб. государственной  пошлины.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Генподрядный  трест «Башкортостаннефтезаводстрой» удовлетворить частично.  

Взыскать с государственного бюджетного учреждения культуры и искусства  Республики Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени  академический театр драмы имени Мажита Гафури (ИНН 0274035291, ОГРН  1030203896700) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (ИНН 0277051220, ОГРН  1030204433896) 24 890 047 руб. 69 коп. долга, 29 979 руб. 63 коп. неустойки.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с государственного бюджетного учреждения культуры и искусства  Республики Башкортостан Башкирский ордена Трудового Красного Знамени  академический театр драмы имени Мажита Гафури (ИНН 0274035291, ОГРН  1030203896700) в доход федерального бюджета 146 619 руб. 92 коп.  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

 Судья А.А. Исхакова