900109201_18736523 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-205829/2017-134-223

09 апреля 2018 года

г. Москва

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:  

ООО «СКОЦИЯ» (190031, 

<

...>, литер А, кв.41Н,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации:09.12.2014г.)  

к ответчику ООО «Новый замок корп.» (238750, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  регистрации:25.10.2000г.)  

третье лицо: ФГКУ «1409 военно-морской клинический госпиталь» МО РФ  

о взыскании неустойки в размере 5 578 218руб.75коп., штрафа за просрочку  выполнения работ в размере 74 625руб.00коп. по договору подряда ЗВО 649 от 27 июля  2016г.  

по встречному исковому заявлению ООО«Новый замок корп.» (238750,  

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата регистрации:25.10.2000г.)  

к ответчику ООО «СКОЦИЯ» (190031, 

<

...>, литер А,  кв.41Н, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации:09.12.2014г.)  

третье лицо: ФГКУ «1409 военно-морской клинический госпиталь» МО РФ  

 о взыскании задолженности в размере 3 064 712 рублей в качестве оплаты по договору  подряда № ЗВО 649 от 27.07.2016 г.;  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 (паспорт, доверенность № 1/с от 06.02.2018 г.)  от ответчика: ФИО3 (паспорт, доверенность № Б/н от 26.10.2017 г.)  

от третьего лица: не явился, извещён. 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.  Взыскать с ООО «Новый замок корп.» в пользу ООО «СКОЦИЯ» неустойку в  

размере 318 918 руб. 88 коп., в остальной части иска отказать.  

Встречные исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с ООО «СКОЦИЯ» в пользу ООО «Новый замок корп.» задолженность  по договору подряда № ЗВО 649 от 27.07.2016 г.в размере 3 064 712 руб. 00 коп., а  также расходы по уплате государственной пошлины в размере 38 324 руб. 00 коп.  

 Произвести зачет встречных требований. 

С учетом зачета взыскать с ООО «СКОЦИЯ» в пользу ООО «Новый замок корп.»  задолженность по договору подряда № ЗВО 649 от 27.07.2016 г.в размере 2 745 793  руб. 12 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 38 324  руб. 00 коп.  

Взыскать с ООО «Новый замок корп.» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 9378 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течении одного месяца со даты его принятия.  

Судья: Е.В.Титова