100618_4609180 

 

 Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г.Пермь 23.11.2023 № А50-3166/2023 

по первоначальному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Управление строительства Пермской ГРЭС» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Реформа - Инжиниринг»  (620041, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неосновательного обогащения по договору строительного  субподряда,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Реформа - Инжиниринг» (620041, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление строительства  Пермской ГРЭС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>)  

о взыскании неустойки по договору строительного субподряда, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования оставить без рассмотрения. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Управление  строительства Пермской ГРЭС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 64 293  руб., уплаченную по платежному поручению от 03.02.2023 № 126.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление  строительства Пермской ГРЭС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Реформа - Инжиниринг»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 6 332 862 руб.  08 коп. за период с 20.07.2021 по 17.07.2023, судебные расходы на уплату  государственной пошлины по иску в размере 139 780 руб.  

Продолжить начисление неустойки на сумму основного долга (7 577 846  руб. 60 коп. по состоянию на 17.07.2023) исходя из двукратной ключевой ставки  Центрального Банка РФ, действующей в соответствующие периоды, начиная с  18.07.2023 по день фактического исполнения обязательства по оплате основного  долга, но не более 23 355 971 руб. 73 коп. в общей сумме.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского  края.  

Судья М.М. Лаптева