11111198_493441 

 

Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, г.Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-4989/2022

г. Липецк

30 января 2023 г.

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Никоновой Н.В., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Старцевой М.А., рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению  

публичного акционерного общества «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая  генерация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная домостроительная  корпорация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании убытков в виде стоимости тепловых потерь за период октябрь 2021, ноябрь  2021 в размере 379 490,12 руб., неустойки за период с 01.12.2021 по 02.02.2022 в размере  

11 891,31 руб., при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 по доверенности № ИА-133/2022-ЛГ от 01.01.2022, диплом, 

от ответчика: ФИО2 по доверенности № 935/3-ДОВ от 09.01.2023, диплом 107724  5834106 от 07.07.2022,  

 Руководствуясь статьями 110, 112, 150, 151, 167-170, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с публичного акционерного общества «Квадра» в лице филиала ПАО  «Квадра» - «Липецкая генерация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Объединенная домостроительная  корпорация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за период с 01.12.2021  по 31.03.2022 в размере 22 971,72 руб.  

 Прекратить производство по делу в части взыскания с общества с ограниченной  ответственностью «Объединенная домостроительная корпорация» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) стоимости тепловых потерь за период октябрь 2021, ноябрь 2021 в  размере 379 490,12 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Объединенная  домостроительная корпорация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 049 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области.  

 Судья Никонова Н. В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 17.12.2021 4:04:52 Кому выдана Никонова Наталья Владимировна