9/2019-12170(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-12508/2018

г. Астрахань

05 марта 2019 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Богатыренко С.В.  при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску. 

 Взыскать с Государственного казенного учреждения Астраханской области  "Управление по капитальному строительству Астраханской области" в пользу Общества с  ограниченной ответственностью ""РостовПроект" задолженность по государственному  контракту от 28.08.2017 г. в размере 769 114 руб. и пени за нарушение сроков оплаты в  сумме 33 084 руб. 72 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в  сумме 18 740 руб.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения Астраханской области  "Управление по капитальному строительству Астраханской области" в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 304 руб.  

По встречному иску. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ""РостовПроект" в пользу 

Государственного казенного учреждения Астраханской области "Управление по  капитальному строительству Астраханской области" пеню за нарушение срока выполнение  работ по государственному контракту от 28.08.2017 г. в сумме 50 305 руб. 80 коп., а также  судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 820 руб.  

В остальной части иска отказать. Путем зачета первоначального и встречного исков. 

Взыскать с Государственного казенного учреждения Астраханской области  "Управление по капитальному строительству Астраханской области" в пользу Общества с  ограниченной ответственностью ""РостовПроект" денежные средства в сумме 751 892 руб.  92 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 7 920 руб.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения Астраханской области  "Управление по капитальному строительству Астраханской области" в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 304 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья С.В. Богатыренко