Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-3132/2021

г. Благовещенск

11 июня 2021 года

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 11.06.2021. Резолютивная часть решения объявлена 07.06.2021.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С.Заноза,

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании  исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 307143120000016,   ИНН 

<

***>)

к

акционерной компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети (ИНН 

<

***>)

о

взыскании 48 891 303,77 руб.,

при участии в заседании: от истца: ФИО3 – дов. № 01-04 от  27.04.2021 сроком до 31.12.2021, паспорт, диплом 

ответчик: не явился, увед. ч. 6 ст. 121 АПК РФ

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратился  индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) с исковым заявлением к акционерной компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети (ИНН 

<

***>)  о взыскании  задолженности в размере 40 528 662,62 руб., неустойки за период с 22.07.2019 по 26.04.2021 в размере 8 362 641,15 руб., а также неустойки начиная с 27.04.2021 года в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки  по день фактического исполнения обязательства по оплате, но не более 10% от суммы задолженности.

Исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств в части своевременного внесения платы за оказанные истцом по договору № ОУСТ0060 от 01.03.2019 услуги спецтехникой.

От истца в судебное заседание 07.06.2021 поступило ходатайство об уточнении исковых требований - просит взыскать с ответчика по договору оказания услуг спецтехникой № ОУСТ0060 от 01.03.2019 задолженность за оказанные услуги в сумме 40 528 662, 62 руб., договорную неустойку в сумме 8 312 485, 34 руб. за период с 22.07.2019 по 26.04.2021, а также  договорную неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства по оплате, но не более 10 % от суммы задолженности за период с 27.04.2021 по дату фактической оплаты задолженности.

Ходатайство истца судом принято к рассмотрению (ст. 49 АПК РФ).

Ответчик отзыва на иск и запрошенных документов не представил.

Рассмотрев материалы дела, суд считает уточненные требования истца подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении Арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» (далее - постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 23) Арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - дела по экономическим спорам) с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, иностранных государств (далее - иностранные лица) либо возникающие из отношений, осложненных иным иностранным элементом, в пределах полномочий, установленных главой 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс).

Согласно пунктам 15 и 16 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 23, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 247 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом всей совокупности обстоятельств дела. Подтверждением наличия тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации, в частности, могут служить доказательства того, что территория Российской Федерации является местом, где должна быть исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из отношений сторон; предмет спора наиболее тесно связан с территорией Российской Федерации; основные доказательства по делу находятся на территории Российской Федерации; применимым к договору правом является право Российской Федерации; регистрация физического лица, осуществляющего функции органа управления иностранной компании на территории Российской Федерации, произведена по месту жительства на территории Российской Федерации; сайт с доменным именем, в отношении которого возник спор (за исключением доменных имен в российской доменной зоне), ориентирован в первую очередь на российскую аудиторию, коммерческая деятельность ориентирована на лиц, находящихся в юрисдикции Российской Федерации. Для целей применения пункта 2 части 1 статьи 247 АПК РФ и во взаимосвязи с пунктом 10 части 1 статьи 247 АПК РФ местом нахождения представительства иностранного лица на территории Российской Федерации может признаваться постоянное место деятельности, где полностью или частично осуществляется деятельность такого лица на территории Российской Федерации, независимо от отсутствия его формальной регистрации или аккредитации в установленном законом порядке.

Пунктом 19 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 23 установлено, что арбитражный суд принимает меры к установлению юридического статуса участвующих в деле иностранных лиц и их права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 254 АПК РФ). 

Юридический статус иностранной организации определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, если иное не предусмотрено нормами федерального закона (статьи 1202, 1203 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)). 

Установление юридического статуса и наличия права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности участника процесса, а также полномочий его представителя обусловлено необходимостью установления правоспособности и дееспособности соответствующего субъекта на основании норм материального права. 

Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из официального торгового реестра страны происхождения. 

Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, регистрации, основного места осуществления предпринимательской деятельности, гражданства или места жительства иностранного лица. 

При установлении юридического статуса иностранного лица суд может также принимать во внимание открытую информацию в сети «Интернет», размещенную на официальных сайтах уполномоченных иностранных органов по регистрации юридических лиц и содержащую сведения о регистрации юридических лиц.

В пункте 25 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» разъяснено, что официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент рассмотрения спора, должны быть надлежащим образом легализованы или апостилированы, а также должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц содержит сведения о филиале (представительстве) Акционерной Компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети» (ИНН 

<

***>) иностранного юридического лица Акционерная компания Ямата Ятырым Иншаат Туризм Ве Тиджарет Аноним Ширкети (НЗА 10170001061). Выписка из указанного реестра свидетельствует о внесении сведений об аккредитации в РАФП 04.09.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 47 по г. Москве.

Таким образом, юридический статус ответчика и его право на осуществление предпринимательской деятельности подтверждены.

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) устанавливает, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Между ИП ФИО2 (Исполнитель) и акционерной компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети)  (Заказчик) был заключен договор оказания услуг спецтехникой № ОУСТ0060 от 01.03.2019, по условиям п.п. 1, 1.1 которого Заказчик имеет право использовать технику, указанную в Приложении № 1 на объекте Заказчика: строительная площадка Амурский ГПЗ. Настоящим Исполнитель дает согласие после предварительного письменного уведомления, по необходимости, перебазировать технику силами и за счет Заказчика на другой строительный объект, при этом уведомление об этом Исполнителя - обязательно. Исполнитель обязуется оказывать услуги автотранспортом, строительными машинами и механизмами с экипажем для выполнения строительно-монтажных и иных работ на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги.

Исходя из толкования условий заключенного договора, возникших обязательственно-правовых отношений между сторонами, суд, в силу статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),  квалифицирует данный договор как договор аренды транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации,  регулируемые § 3 главы 34 ГК РФ.

В силу статьи 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

В соответствии пунктом 1 статьи 632 ГК РФ по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

В пункте 1 статьи 424 ГК РФ указано, что исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом; порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором (пункт 1 статьи 614 ГК РФ).

Пунктом 4.11 договора установлено, что окончательный расчет по договору производятся Заказчиком в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта оказанных услуг.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно положениям статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта оказания истцом по договору услуг техникой представлены следующие пописанные сторонами без возражений акты: № 27 от 30.06.2019  г. на сумму 180 975,60 рублей; акт № 36 от 31.07.2019 г. на сумму 7 166 426,03 рублей; № 55 от 31.08.2019 г. на сумму 7 645 904,07 рублей; № 60 от 30.09.2019 г. на сумму 8 600 605,19 рублей; акт № 65 от 31.10.2019 г. на сумму 7 145 929,12 рублей; акт № 72 от 30.11.2019 г. на сумму 3 857 475,08 рублей; № 76 от 31.12.2019 г. на сумму 1 263 581,84 рублей;  № 3 от 13.01.2020 г. на сумму 262 953,60 рублей;  № 3 от 29.02.2020 г. на сумму 725 125,80 рублей;  № 5 от 31.03.2020 г. на сумму 600 710,50 рублей; № 8 от 31.05.2020 г. на сумму 50 000,00 рублей; № 14 от 30.06.2020 г. на сумму 1 915 738,89 рублей; № 18 от 31.07.2020 г. на сумму 7 040 384,94 рублей; № 25 от 31.08.2020 г. на сумму 9 741 076,23 рублей; № 30 от 30.09.2020 г. на сумму      8 460 696,40 рублей; № 35 от 31.10.2020 г. на сумму 8 811 750,60 рублей; № 40 от 30.11.2020 г. на сумму 8 537 062,35 рублей; № 50 от 31.12.2020 г. на сумму 7 213 872,00 рублей; № 06 от 31.01.2020 г. на сумму 2 004 046,02 рублей (подписан заказчиком 05.03.2021); № 13 от 28.02.2020 г. на сумму 135 245,83 рублей., а также путевыми листами, 

По расчету истца задолженность ответчика по указанным актам (с учетом частичной оплаты, в том числе по платежным поручениям № 16978 от 19.11.2019 г. на сумму 7 166 426,00 руб.; № 17033 от 19.11.2019 г. на сумму 4 449 554,12 руб.; № 21724 от 25.12.2019 г. на сумму 11 796 955,14 руб. (дата списания 26.12.2019); № 1120 от 17.01.2020 г. на сумму 180 975,60 руб.; № 5509 от 25.02.2020 г. на сумму 262 953,60 руб.; № 5544 от 27.02.2020 г. на сумму 5 263 726,84 руб. (дата списания 28.02.2020); № 9008 от 27.03.2020 г. на сумму 3 857 475,08 руб.; № 10001 от 17.04.2020 г. на сумму 1 182 202,28 руб.; № 22066 от 26.08.2020 г. на сумму 1 000 000,00 руб.; № 22314 от 11.09.2020 г. на сумму 676 375,80 руб.; № 22316 от 11.09.2020 г. на сумму 263 581,84 руб.; № 22317 от 11.09.2020 г. на сумму 50 000,00 руб.; № 22615 от 23.09.2020 г. на сумму 4 259 650,00 руб.; № 24403 от 09.11.2020 г. на сумму 649 460,50 руб.; № 24391 от 09.11.2020 г. на сумму 1 350 539,50 руб.; № 561 от 11.02.2021 г. на сумму 500 000,00 руб.; № 1283 от 19.02.2021 г. на сумму 4 440 286,22 руб.; № 1282 от 20.02.2020 г. на сумму 2 780 734,94 руб.) составляет 40 528 662,62 руб.

Расчет проверен судом и признан верным.

В нарушение положений ст. 65 АПК РФ ответчиком доказательств оплаты оказанных услуг  в полном объеме суду не представлено, факт наличия задолженности в заявленном истцом размере не оспорен.

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца  на основании ст. ст. 309, 310, 614, 632 ГК РФ подлежит взысканию основной долг  в сумме 40 528 662,62 руб.

В связи с нарушением ответчиком сроков оплаты, истец просит взыскать с ответчика  неустойку за период с 22.07.2019 по 26.04.2021 в размере 8 312 485,34 руб., проверив который, суд признает его неверным.

В пункте п. 5.9 договора сторонами установлена ответственность  Заказчика в случае нарушения им сроков оплаты по настоящему договору, в виде уплаты неустойки в размере  0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы задолженности.

В соответствии со ст. ст. 190, 193 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Соответственно неустойка с учетом  пункта 4.11 договора № ОУСТ0060 от 01.03.2019 (оплата в течении 15 банковских дней  после подписания акта оказанных услуг), пункта 5.9 договора № ОУСТ0060 от 01.03.2019 (неустойка в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности), дат подписания актов и положений ст. ст. 190, 193 ГК РФ, подлежит начислению за указанный истцом период с 22.07.2019 по 26.04.2021 следующим образом: 

Акт от 30.06.2019 № 27, срок оплаты 19.07.2019, истцом заявлено о начислении неустойки с 

22.07.2019 (в соответствии со ст. 49 АПК РФ суд не вправе выйти за рамки требований)

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

180 975,60

22.07.2019

19.11.2019

121

180 975,60 × 121 × 0.1%

21 898,05 р.

-180 975,60

19.11.2019

Оплата задолженности

Итого:

21 898,05 р.

но не более 10%

18 097,56 руб.

Акт от 31.07.2019 № 36, срок оплаты 21.08.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

7 166 426,03

22.08.2019

19.11.2019

90

7 166 426,03 × 90 × 0.1%

644 978,34 р.

-4 268 578,52

19.11.2019

Оплата задолженности

2 897 847,51

20.11.2019

19.11.2019

0

2 897 847,51 × 0 × 0.1%

0,00 р.

-2 897 847,51

19.11.2019

Оплата задолженности

Итого:

644 978,34 руб.

Акт от 31.08.2019 № 55, срок оплаты 20.09.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

7 645 904,07

21.09.2019

19.11.2019

60

7 645 904,07 × 60 × 0.1%

458 754,24 р.

-4 268 578,49

19.11.2019

Оплата задолженности

3 377 325,58

20.11.2019

26.12.2019

37

3 377 325,58 × 37 × 0.1%

124 961,05 р.

-3 377 325,58

26.12.2019

Оплата задолженности

Итого:

583 715,29 руб.

Акт от 30.09.2019 № 60, срок оплаты 21.10.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

8 600 605,19

22.10.2019

26.12.2019

66

8 600 605,19 × 66 × 0.1%

567 639,94 р.

-8 419 629,56

26.12.2019

Оплата задолженности

180 975,63

27.12.2019

17.01.2020

22

180 975,63 × 22 × 0.1%

3 981,46 р.

-180 975,60

17.01.2020

Оплата задолженности

0,03

18.01.2020

25.02.2020

39

0,03 × 39 × 0.1%

0,00 р.

-0,03

25.02.2020

Оплата задолженности

Итого:

571 621,40 руб.

Акт от 31.10.2019 № 65, срок оплаты 22.11.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

7 145 929,12

23.11.2019

25.02.2020

95

7 145 929,12 × 95 × 0.1%

678 863,27 р.

-262 953,57

25.02.2020

Оплата задолженности

6 882 975,55

26.02.2020

28.02.2020

3

6 882 975,55 × 3 × 0.1%

20 648,93 р.

-5 263 726,84

28.02.2020

Оплата задолженности

1 619 248,71

29.02.2020

27.03.2020

28

1 619 248,71 × 28 × 0.1%

45 338,96 р.

-1 619 248,71

27.03.2020

Оплата задолженности

Итого:

744 851,16 р.

но не более 10%

714 592,91 руб.

Акт от 30.11.2019 № 72, срок оплаты 20.12.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

3 857 475,08

21.12.2019

27.03.2020

98

3 857 475,08 × 98 × 0.1%

378 032,56 р.

-2 238 226,37

27.03.2020

Оплата задолженности

1 619 248,71

28.03.2020

17.04.2020

21

1 619 248,71 × 21 × 0.1%

34 004,22 р.

-1 619 248,71

17.04.2020

Оплата задолженности

Итого:

412 036,78 р.

но не более 10%

385 747,51 руб.

Акт от 31.12.2019 № 76, срок оплаты 29.01.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

1 263 581,84

30.01.2020

17.04.2020

79

1 263 581,84 × 79 × 0.1%

99 822,97 р.

-262 953,57

17.04.2020

Оплата задолженности

1 000 628,27

18.04.2020

26.08.2020

131

1 000 628,27 × 131 × 0.1%

131 082,30 р.

-1 000 000,00

26.08.2020

Оплата задолженности

628,27

27.08.2020

11.09.2020

16

628,27 × 16 × 0.1%

10,05 р.

-628,27

11.09.2020

Оплата задолженности

Итого:

230 915,32 р.

но не более 10%

126 358,18 руб.

Акт от13.01.2020 № 3, срок оплаты 03.02.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

262 953,60

04.02.2020

11.09.2020

221

262 953,60 × 221 × 0.1%

58 112,75 р.

-262 953,60

11.09.2020

Оплата задолженности

Итого:

58 112,75 р.

но не более 10%

26 295,36 руб.

Акт от 29.02.2020  № 3,  срок оплаты 23.03.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

725 125,80

24.03.2020

11.09.2020

172

725 125,80 × 172 × 0.1%

124 721,64 р.

-412 793,93

11.09.2020

Оплата задолженности

312 331,87

12.09.2020

11.09.2020

0

312 331,87 × 0 × 0.1%

0,00 р.

-263 581,84

11.09.2020

Оплата задолженности

48 750,03

12.09.2020

11.09.2020

0

48 750,03 × 0 × 0.1%

0,00 р.

-48 750,03

11.09.2020

Оплата задолженности

Итого:

124 721,64 р.

но не более 10%

72 512,58 руб.

Акт от 31.03.2020 № 5, срок оплаты 21.04.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

600 710,50

22.04.2020

11.09.2020

143

600 710,50 × 143 × 0.1%

85 901,60 р.

-1 249,97

11.09.2020

Оплата задолженности

599 460,53

12.09.2020

23.09.2020

12

599 460,53 × 12 × 0.1%

7 193,53 р.

-599 460,53

23.09.2020

Оплата задолженности

Итого:

93 095,13 р.

но не более 10%

60 071,05 руб.

Акт от 31.05.2020 № 8, срок оплаты 22.06.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

50 000,00

23.06.2020

23.09.2020

93

50 000,00 × 93 × 0.1%

4 650,00 р.

-50 000,00

23.09.2020

Оплата задолженности

Итого:

4 650,00 руб.

Акт от 30.06.2020 № 14, срок оплаты 21.07.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

1 915 738,89

22.07.2020

23.09.2020

64

1 915 738,89 × 64 × 0.1%

122 607,29 р.

-1 915 738,89

23.09.2020

Оплата задолженности

Итого:

122 607,29 руб.

Акт от 31.07.2020 № 18, срок оплаты 21.08.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

7 040 384,94

22.08.2020

23.09.2020

33

7 040 384,94 × 33 × 0.1%

232 332,70 р.

-1 694 450,58

23.09.2020

Оплата задолженности

5 345 934,36

24.09.2020

09.11.2020

47

5 345 934,36 × 47 × 0.1%

251 258,91 р.

-649 460,50

09.11.2020

Оплата задолженности

4 696 473,86

10.11.2020

09.11.2020

0

4 696 473,86 × 0 × 0.1%

0,00 р.

-1 350 539,50

09.11.2020

Оплата задолженности

3 345 934,36

10.11.2020

11.02.2021

94

3 345 934,36 × 94 × 0.1%

314 517,83 р.

-500 000,00

11.02.2021

Оплата задолженности

2 845 934,36

12.02.2021

19.02.2021

8

2 845 934,36 × 8 × 0.1%

22 767,47 р.

-2 845 934,36

19.02.2021

Оплата задолженности

Итого:

820 876,91 р.

но не более 10%

704 038,49 руб.

Акт от 31.08.2020 № 25, срок оплаты 21.09.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

9 741 076,22

22.09.2020

19.02.2021

151

9 741 076,22 × 151 × 0.1%

1 470 902,51 р.

-1 594 351,86

19.02.2021

Оплата задолженности

8 146 724,36

20.02.2021

20.02.2021

1

8 146 724,36 × 1 × 0.1%

8 146,72 р.

-2 780 734,94

20.02.2021

Оплата задолженности

5 365 989,42

21.02.2021

26.04.2021

65

5 365 989,42 × 65 × 0.1%

348 789,31 р.

Итого:

1 827 838,54 р.

но не более 10%

974 107,62 руб.

Акт от 30.09.2020 № 30, срок оплаты 21.10.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

8 460 696,40

22.10.2020

26.04.2021

187

8 460 696,40 × 187 × 0.1%

1 582 150,23 р.

Итого:

1 582 150,23 р.

но не более 10%

846 069,64 руб.

Акт от 31.10.2020 № 35, срок оплаты 23.11.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

8 811 750,60

24.11.2020

26.04.2021

154

8 811 750,60 × 154 × 0.1%

1 357 009,59 р.

Итого:

1 357 009,59 р.

но не более 10%

881 175,06 руб.

Акт от 30.11.2020 № 40, срок оплаты 21.12.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

8 537 062,35

22.12.2020

26.04.2021

126

8 537 062,35 × 126 × 0.1%

1 075 669,86 р.

Итого:

1 075 669,86 р.

но не более 10%

853 706,23 руб.

Акт от 31.12.2020 № 50, срок оплаты 29.01.2021

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

7 213 872,00

30.01.2021

26.04.2021

87

7 213 872,00 × 87 × 0.1%

627 606,86 р.

Итого:

627 606,86 руб.

Акт от 28.02.2021 № 13, срок оплаты 23.03.202.

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

135 245,83

24.03.2021

26.04.2021

34

135 245,83 × 34 × 0.1%

4 598,36 р.

Итого:

4 598,36 руб.

Акт от 31.01.2021 № 05 (подписан заказчиком 05.03.2021), срок оплаты 29.03.2021

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

2 004 046,02

30.03.2021

26.04.2021

28

2 004 046,02 × 28 × 0.1%

56 113,29 р.

Итого:

56 113,29 руб.

Сумма основного долга: 40 528 662,62 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 8 278 663,04 руб.

В соответствии  с п. 71 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» исходя из принципа, что гражданское законодательство регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников (статья 2 ГК РФ),  неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны должника (ответчика), являющегося коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией при осуществлении ею приносящей доход деятельности.

Из материалов дела следует, что ответчик ходатайство о снижении неустойки, равно как и доказательства ее несоразмерности не предъявлял.

Таким образом, с ответчика в пользу истца по договору № ОУСТ0060 от 01.03.2019 следует взыскать неустойку  в сумме 8 278 663,04  руб. за период с 22.07.2019 по 26.04.2021, в остальной части требований следует отказать, в связи с необоснованностью требований. 

Кроме того, истец просит производить взыскание пени  в размере 0,1% в день, начиная с 27.04.2021 г. по день фактической оплаты долга.

Согласно пункту 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца  на основании пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» подлежит взысканию начиная с 27.04.2021 неустойка на сумму задолженности 40 528 662 руб. 62 коп. из расчета 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга по день фактической уплаты задолженности.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина по делу,  исходя из размера уточненных требований о взыскании 48 841 147 руб. 96 коп,  составляет 200 000 руб., которая на основании ст. 110 АПК РФ  относится на стороны  пропорционально удовлетворенным исковым требованиям:  на истца – 138 руб.; на ответчика – 199 862 руб. и подлежит взысканию со сторон в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

решил:

Взыскать с   акционерной компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 307143120000016,   ИНН 

<

***>) по договору оказания услуг спецтехникой № ОУСТ0060 от 01.03.2019 задолженность в сумме 40 528 662 руб. 62 коп.,  неустойку за период с 22.07.2019 по 26.04.2021 в размере  8 278 663 руб.  04 коп. (всего 48 807 325 руб. 66 коп.).

Взыскивать с   акционерной компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 307143120000016,   ИНН 

<

***>) по договору оказания услуг спецтехникой № ОУСТ0060 от 01.03.2019 начиная с 27.04.2021 неустойку на сумму задолженности 40 528 662 руб. 62 коп. из расчета 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга по день фактической уплаты задолженности.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 307143120000016,   ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме  138 руб.

Взыскать с   акционерной компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину  в сумме 199 862 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия,  может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

СудьяН.С.Заноза