Именем Российской Федерации Арбитражный суд Тульской области 

300041, Россия, 

<

...>  

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Тула Дело № А68-4696/2025 

Дата объявления резолютивной части решения «29» июля 2025 года  

Дата изготовления решения в полном объеме «31» июля 2025 года  

Арбитражный суд в составе судьи Чигинской Н.Е., при ведении протокола секретарем судебного заседания Куцовой А.В., рассмотрев исковое заявление общество с ограниченной ответственностью «Ока-Сервис» (далее ООО «Ока-Сервис») (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу «Тулаточмаш» (далее АО «Тулаточмаш») (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании суммы неустойки по акту № 40 от 29.07.2022 за период с 04.08.2022 по 14.11.2024 в размере 619 495 руб. 20 коп., неустойки по акту № 44 от 31.08.2022 за период с 08.09.2022 по 14.11.2024 в размере 215 730 руб.  

при участии в заседании: от истца: ФИО1-по доверенности от 24.01.24(3 года),диплом; от ответчика: ФИО2-по доверенности от 26.06.2025 (1 год), диплом. 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Ока-Сервис» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО «Тулаточмаш» о взыскании суммы неустойки по акту № 40 от 29.07.2022 за период с 04.08.2022 по 14.11.2024 в размере 619 495 руб. 20 коп., неустойки по акту № 44 от 31.08.2022 за период с 08.09.2022 по 14.11.2024 в размере 215 730 руб.  

Судебное заседание возобновлено после перерыва. 

В соответствии с договором подряда № 133-21 от 08.09.2021 ООО «Ока-Сервис» выполнило для АО «Тулаточмаш» окрасочные работы.  

Выполненные работы приняты без замечаний по акту от 29.07.2022 на сумму 1 485 600 руб. и по акту № 44 от 31.08.2022 на сумму 540 000 руб.  

В соответствии с п. 6.2. д говора подряда № 2133-21 от 08.09.2021, заказчик обязан оплатить выполненные работы в течение 5 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.  

Работы принятые по акту от 29.07.2022 должны быть оплачены до 03.08.2022, а работы принятые по акту № 44 от 31.08.2022 должны быть оплачены до 07.09.2022.  

Согласно п. 9.3. договора, за нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает подрядчику не стойку в размере 0,05%.  

15 декабря 2023 ООО «Ока-Сервис» обратилось к АО «Тулаточмаш» с претензией с требованием об уплате задолженности и неустойки. Поскольку требование не было удовлетворено, ООО «Ока-Сервис» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с иском о взыскании основного долга (Дело № А68-6185/2024).  

С требованием о взыскании неустойки ООО «Ока-Сервис» в суд не обращалось. В связи с тем, что 15.11.2023, АО «Тулаточмаш» оплатило сумму основного долга в размере 2 025 600 руб., ООО «Ока-Сервис» отказалось от иска, отказ был принят судом определением от 22.11.2024.  

Ответчиком требование о взыскании неустойки не исполнено, в связи с чем, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

Ответчик в судебном заседании 29.07.2025 признал исковые требования в полном объеме.  

В соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. Арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этом случае суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ).  

Согласно части 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.  

В случае признания иска ответчиком и принятия судом этого признания в порядке статьи 49 АПК РФ иск подлежит удовлетворению без рассмотрения дела по существу и оценки имеющихся в деле доказательств.  

Проанализировав признание исковых требований ответчиком в полном объеме, суд пришел к выводу о том, что данное заявление не противоречит закону, не нарушает прав других лиц.  

На основании изложенного с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка по акту № 40 от 29.07.2022 за период с 04.08.2022 по 14.11.2024 в размере 619 495 руб. 20 коп., неустойка по акту № 44 от 31.08.2022 за период с 08.09.2022 по 14.11.2024 в размере 215 730 руб.  

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.  

При обращении в суд истцом платежным поручением № 3 от 28.02.2025 уплачена государственная пошлина в размере 46 800 руб.  

На основании ст. 110 АПК РФ, ст. 333.40 НК РФ, с учетом признания ответчиком иска государственная пошлина в размере 14 028 руб. подлежит возмещению с ответчика в пользу истца (30%, рассчитанная исходя из суммы взысканной суммы задолженности); истцу из федерального бюджета подлежит возврату 70% уплаченной госпошлины с учетом признания иска ответчиком в размере 32 772 руб.  

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Признание ответчиком исковых требований принять. 

Взыскать с акционерного общества «Тулаточмаш» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОКА-Сервис» неустойку в размере 835 225 руб. 20 коп., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 14 028 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ОКА-Сервис» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 32 772 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тульской области.  

Судья Н.Е. Чигинская