12_759450  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е 

  (резолютивная часть)  Дело № А59-818/2018 г. Южно-Сахалинск «25» апреля 2018 года 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пустоваловой  Т.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  иску Муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства Корсаковского городского округа» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, адрес: 694020, обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, 

<

...>) к Обществу с ограниченной ответственностью  «Сахреконструкция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес:  693000, 

<

...>) о  взыскании неустойки за нарушение обязательств по муниципальному  контракту, при участии  

от истца: ФИО2 по доверенности от 02.04.2018 № 3 (паспорт); от ответчика: не явился; 

 Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Иск Муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа»  удовлетворить.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Сахреконструкция» в пользу Муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа»  1 944 183 (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто восемьдесят  три) рубля 25 копеек – неустойки, 32 442 (тридцать две тысячи четыреста  сорок два) рубля в возмещение расходов, понесенных на уплату  государственной пошлины, всего 1 976 625 (один миллион девятьсот  семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 25 копеек.  

 Возвратить Муниципальному казенному учреждению «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» 1 620 рублей  государственной пошлины из федерального бюджета, уплаченной  платежным поручением № 970 от 27.12.2017 года.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его  принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Сахалинской области.  

Судья Т.П. Пустовалова